山东省监理工程师预习题
山东省监理工程师预习题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。
A.18
B.24
C.42
D.56
参考答案:C
第1题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
参考答案:D
第2题:关于保证人资格的说法，正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
参考答案:B
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第3题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().
A.监理招标
B.设计招标
C.施工施工总承包招标
D.特殊地段施工招标。
参考答案:B
第4题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第5题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第6题:凡是()的单位，均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书，具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
参考答案:B
第7题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
第8题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期
参考答案:B
第9题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单
D.监理单位
参考答案:B
第10题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案:B
第11题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
参考答案:C
第12题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。
第13题:在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内，应由发包人或承包人承担的经济支出
参考答案:D
第14题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起，至完成施工义务
C.从工程开工日起，至完成保修义务
D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
参考答案:C
第15题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第16题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
参考答案:C
第17题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
参考答案:A
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。
第18题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
参考答案:A
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第19题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
参考答案:B
第20题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。
A.中标通知书
B.投标书
C.施工合同专用条款
D.规范
参考答案:A
第21题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。
A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件
C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求
D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字
参考答案:A
第22题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第23题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
参考答案:A
第24题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
参考答案:C
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第25题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
第26题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
参考答案:B
第27题:发包人应在()的28天内完成赔付。
A.监理人收到索赔意向通知书后
B.监理人收到索赔通知书后
C.监理人做出索赔处理结果答复后
D.承包人接受索赔处理结果后
参考答案:C
第28题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
参考答案:B
第29题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
参考答案:D
第30题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
参考答案:D
第31题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
参考答案:C
第32题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
参考答案:B
第33题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
参考答案:B
第34题:承担缔约过失责任的情形不包括()。
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
参考答案:C
第35题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
参考答案:C
第36题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。
A.承揽合同
B.买卖合同
C.采购合同
D.供应合同
参考答案:B
第37题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
参考答案:B
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第38题:施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。
A.发包人
B.监理单位
C.工程师
D.承包人
参考答案:D
第39题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
参考答案:D
第40题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
参考答案:D
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第41题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
参考答案:C
第42题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额，是指()的酬金。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.所有监理工作
参考答案:A
第43题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由
C.承包商c.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。
第44题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
参考答案:B
第45题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
参考答案:D
第46题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.新要约
参考答案:A
第47题:下列选项中，()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。
A.暂列金额
B.保留金
C.预付款
D.暂估价
参考答案:C
第48题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第49题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。
A.制定施工规划
B.填写资格预审调查表，申报资格预审
C.购买招标文件
D.组织投标班子
参考答案:A
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
参考答案:ABD
第51题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
参考答案:BCE
第52题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
参考答案:BD
第53题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第54题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第55题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
参考答案:BCD
第56题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第57题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。
A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示
C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示
D.监理人应当同意承包人提出的变更
E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示
参考答案:BE
第58题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。
第59题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；
B.依法可以转让的股份.股票；
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
参考答案:ABCE
第60题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第61题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第62题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
参考答案:ADE
第63题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第64题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确，与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
参考答案:ABCD
第65题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第66题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
参考答案:ABCE
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第67题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
参考答案:ABD
第68题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金
参考答案:ABD
第69题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
参考答案:ACDE
第70题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
参考答案:BCD
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第71题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第72题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第73题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
参考答案:ACD
第74题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第75题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第76题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第77题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
参考答案:ACE
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第78题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
参考答案:ABCD
第79题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
参考答案:AC