最新的监理工程师历年题库答案

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

参考答案:A

第1题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作G的总时差和自由时差()天。

A.分别为0和1

B.分别为0和2

C.均为1

D.均为0

参考答案:B

第2题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

参考答案:D

参考解析:由意可知答案为90天。

第3题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

参考答案:C

第4题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

参考答案:B

第5题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量记录

B.作业指导书

C.程序文件

D.质量手册

参考答案:A

第6题:某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。

A.超支100万元.超前50万元

B.超支50万元.拖后100万元

C.节约50万元.拖后100万元

D.节约100万元.超前50万元

参考答案:B

第7题:在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。

A.生产能力利用率

B.资产负债率

C.内部收益率

D.流动比率

参考答案:C

第8题:实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。

A.工程竣工验收

B.承包单位进行自检

C.工序产品质量评定

D.施工过程作业活动

参考答案:C

第9题:工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。

A.适应性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性

参考答案:B

第10题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

参考答案:D

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第11题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和

D.最早开始时间与其时间间隔之和

参考答案:B

第12题:双代号网络计划中的节点表示()。

A.工作的连接状态

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

参考答案:D

第13题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

参考答案:C

第14题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

参考答案:A

参考解析:定金自实际交付时生效。

第15题:初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容不包括()。

A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性

B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度

C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告

D.技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

参考答案:C

第16题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。

A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序

B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求

C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行

D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定

参考答案:B

第17题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

参考答案:B

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第18题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

参考答案:B

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第19题:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

参考答案:D

第20题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

参考答案:B

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第21题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

参考答案:A

参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。

第22题:工程质量特性除了符合规定外，还必须满足()的需要。

A.政府

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

参考答案:C

第23题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

参考答案:C

第24题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

参考答案:A

第25题:从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()。

A.概算定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工定额

参考答案:A

第26题:工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是()。

A.因果分析图法

B.相关图法

C.直方图法

D.控制图法

参考答案:B

第27题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

参考答案:C

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第28题:联动无负荷试车费属于()。

A.建设单位的设备购置费

B.建设单位的联合试运转费

C.建设单位的研究试验费

D.施工单位的设备安装工程费

参考答案:D

第29题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

参考答案:A

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第30题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分

A.设备工器具投资

B.建筑安装工程投资

C.流动资金

D.建设投资

参考答案:D

第31题:为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段()。

A.进行环境及施工现场条件的调查和分析

B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C.进行工期目标和进度控制的决策工作

D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行

参考答案:A

第32题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

参考答案:B

第33题:某工程施工至2019年3月底，经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元

A.-30

B.-20

C.-10

D.10

参考答案:B

第34题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

参考答案:A

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第35题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

参考答案:C

第36题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位

参考答案:A

第37题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期

参考答案:D

第38题:工程监理宴施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

参考答案:A

第39题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

参考答案:D

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第40题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。

A.生产工人基本工资

B.生产工人工资性补贴

C.生产工人辅助工资

D.职工福利费

参考答案:B

第41题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

参考答案:A

第42题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

参考答案:D

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。

第43题:表示混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用的性质称为()。

A.安定性

B.和易性

C.稳定性

D.透水性

参考答案:B

第44题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

参考答案:C

第45题:对于工地交货的大型设备，运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.制造厂家

参考答案:D

第46题:当建设单位要求工程变更时，可将《工程变更单》报送给()。

A.上级建设主管部门

B.监理机构

C.设计单位

D.施工单位

参考答案:C

第47题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

参考答案:C

第48题:某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。

A.12

B.18

C.20

D.26

参考答案:B

第49题:工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

参考答案:C

第50题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

参考答案:B

第51题:根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。

A.过程方法

B.持续改进

C.过程评价

D.管理的系统方法

参考答案:D

第52题:下列不能作为建设工程勘察设计质量控制的依据的是()。

A.有关工程建设及质量管理方面的法律.法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察.设计深度要求

B.铁路.交通.水利等专业建设工程，还应当依据专业规划的要求

C.有关工程建设的技术标准，如勘察和设计的工程建设强制性标准规范及规程.设计参数.定额.指标等

D.体现建设单位勘察设计质量控制的合同文件

参考答案:D

第53题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

参考答案:B

第54题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。

A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析

参考答案:C

第55题:用实物法编制施工图预算，针对以下步骤:①计算工程量;②套用预算定额单价;③套用消耗定额，计算人料机消耗量;④进行工料分析;⑤计算并汇总人工费.材料费.施工机械使用费;⑥计算其他费用及汇总造价，合理的顺序是()。

A.①—②—③—⑤—⑥

B.①—③—⑤—⑥

C.①—②—④—⑤—⑥

D.①—②—⑤—⑥

参考答案:B

第56题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案:D

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第57题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天

C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天

D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天

参考答案:D

第58题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

参考答案:C

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第59题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

参考答案:D

第60题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

参考答案:C

第61题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

参考答案:D

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第62题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

参考答案:B

第63题:工程保修阶段工程监理单位应完成的工作不包括()。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.通报批评

参考答案:D

第64题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

参考答案:A

第65题:在单代号搭接网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成

参考答案:B

第66题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

参考答案:B

第67题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6

B.8

C.11

D.13

参考答案:D

第68题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.工程量清单

参考答案:B

第69题:专业监理工程师进行现场计量，应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报()

A.建设单位

B.总监理工程师

C.施工单位负责人

D.工程设计单位

参考答案:B

第70题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

参考答案:B

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第71题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

参考答案:D

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第72题:下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是()。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长

参考答案:A

第73题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

参考答案:A

第74题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

参考答案:C

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第75题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

参考答案:B

第76题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

参考答案:C

第77题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

参考答案:C

第78题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

参考答案:A

第79题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

参考答案:D

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

参考答案:CDE

第81题:在施工阶段，监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

参考答案:ABDE

第82题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。

A.进行工程计量

B.审核竣工结算款

C.分析可能发生索赔的原因

D.审查设计单位的设计成果

E.处理费用索赔

参考答案:ABE

第83题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

参考答案:ACE

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第84题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

参考答案:BC

第85题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

参考答案:CDE

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第86题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

参考答案:ABD

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第87题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

参考答案:CD

第88题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括()。

A.工程量清单是建设工程计价的依据

B.工程量清单是工程付款和结算的依据

C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据

D.工程量清单统一了划分的项目

E.工程量清单统一了计量单位

参考答案:ABC

第89题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

参考答案:BD

第90题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

参考答案:ABC

第91题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

参考答案:AC

第92题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

参考答案:ABC

第93题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

参考答案:ACDE

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第94题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

参考答案:AC

第95题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。

A.同型号

B.同等级

C.生产条件稳定

D.同种类(尺寸.特性.成分等)

E.生产时间基本相同

参考答案:ABCD

第96题:工程网络计划的计算工期等于()。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

参考答案:ABC

第97题:在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括()。

A.工程项目前期工作计划

B.工程项目施工进度计划

C.工程项目年度计划

D.施工准备工作计划

E.工程项目建设总进度计划

参考答案:ACE

第98题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

参考答案:AE

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第99题:设计标准化的要求有()。

A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准

B.在使用功能方面应遵守上限标准

C.在安全.卫生等方面应注意上限标准

D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定

E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案

参考答案:ABDE

第100题:投标报价工作的主要内容包括()。

A.复核或计算工程量

B.确定利润.风险费

C.确定报价的策略.方法

D.确定投标价格

E.确定单价，计算合价，确定分包工程费

参考答案:ABDE

第101题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

参考答案:ABDE

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第102题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

参考答案:ABDE

第103题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

参考答案:DE

第104题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

参考答案:ACDE

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第105题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

参考答案:AD

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第106题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

参考答案:DE

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第107题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

参考答案:ABDE

第108题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用

参考答案:AE

第109题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

参考答案:ABD

第110题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.编制详细的出图计划，并控制其执行

D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行

E.编制工程年.季.月实计划，并控制其执行

参考答案:ABCD

第111题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

参考答案:ABCD

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第112题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。

A.分解投资控制目标

B.进行工程计量

C.严格控制设计变更

D.审查施工组织设计

E.审核竣工结算

参考答案:ABE

第113题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

参考答案:AC

第114题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

参考答案:ACE

第115题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

参考答案:ACD

第116题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

参考答案:AB

第117题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

参考答案:ABE

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第118题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定出防范性对策

B.在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差原因，纠正偏差

C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图

D.协商确定工程变更的价款，审核竣工结算

E.复核工程付款账单，签发付款证书

参考答案:ABDE

第119题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率