新版福建省一级建造师法规模拟题库
新版福建省一级建造师法规模拟题库
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于仲裁的说法，正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
参考答案:C
第1题:某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
参考答案:C
第2题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.外墙面的防渗漏为5年
B.供热与供冷系统为2年
C.屋面防水工程为3年
D.地基基础和主体结构工程为永久
参考答案:A
第3题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
参考答案:A
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第4题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
参考答案:C
第5题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第6题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
参考答案:D
第7题:某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。
A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
参考答案:B
第8题:《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌
B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意
D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意
参考答案:D
第9题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。
A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C.将清洗设备的废水回灌补给地下水
D.工业废水处理达标后排入河流
参考答案:D
第10题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某
参考答案:D
第11题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。
A.甲双倍返还定金8万元
B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.甲支付违约金6万元
参考答案:C
参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。
第12题:对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
参考答案:D
第13题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
参考答案:D
第14题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
参考答案:C
第15题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
参考答案:D
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第16题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
参考答案:B
第17题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
参考答案:D
第18题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
参考答案:B
第19题:关于工程总承包的说法,正确的是()。
A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等
D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
参考答案:A
第20题:关于工程建设标准的说法，正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
参考答案:B
第21题:关于法人的说法，正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
参考答案:B
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。
第22题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
参考答案:D
第23题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案:B
第24题:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
参考答案:D
第25题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
参考答案:D
第26题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，按照不同产纠纷确定管辖。
第27题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
参考答案:D
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第28题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
参考答案:D
第29题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
参考答案:C
第30题:在工程建设中，如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
参考答案:B
第31题:关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任
参考答案:B
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第32题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
参考答案:D
第33题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
参考答案:C
第34题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
参考答案:D
参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。
第35题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第36题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
参考答案:A
第37题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
参考答案:A
第38题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。
A.2
B.3
C.6
D.9
参考答案:B
第39题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。
第40题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
参考答案:B
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
第41题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
参考答案:A
第42题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
参考答案:C
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。
第43题:关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.
参考答案:B
参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-
第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
参考答案:D
第45题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
参考答案:A
第46题:关于人身保险合同的说法，不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
参考答案:D
第47题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
参考答案:C
第48题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担
参考答案:A
第49题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的
参考答案:C
第50题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2033年8月16日
B.2030年5月12日
C.2023年8月16日
D.2020年5月12日
参考答案:D
第51题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案:D
第52题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
参考答案:A
第53题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
参考答案:D
第54题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
参考答案:A
第55题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。
A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止
B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用
C.地方标准中不存在强制性条文
D.地方标准的复审周期一般不超过5年
参考答案:C
第56题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
参考答案:D
第57题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。
A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员
B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加
C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员
D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员
参考答案:D
第58题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
参考答案:D
第59题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
参考答案:D
第60题:根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
参考答案:C
第61题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。
A.投标保证金不得超过投标报价的3%
B.投标保证金的有效期与投标有效期相同
C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金
D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息
参考答案:B
第62题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。
A.公平
B.自愿
C.诚实信用
D.维护公共利益
参考答案:C
第63题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
参考答案:D
参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。
第64题:根据代理权获得的方式不同，代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
参考答案:B
第65题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。
A.甲公司自行承担责任
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
参考答案:D
参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。
第66题:关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师，考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，同时担任另一工程项目经理
参考答案:D
第67题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。
A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。
B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%
C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
第68题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
参考答案:C
第69题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
参考答案:B
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定，又经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
参考答案:ACE
第71题:既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。
A.围护结构
B.保温结构
C.采暖制冷系统
D.照明设备
E.供水系统
参考答案:ACD
第72题:关于保险合同的表述中，正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
E.保险合同分为财产保险合同.人身保险合同
参考答案:BCDE
第73题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
参考答案:ACE
第74题:关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的有()。
A.合同当事人的法律地位都是平等的
B.平等指合同内容的平等
C.合同当事人就合同条款充分协商一致
D.平等指合同中的权利义务对等
E.合同当事人的风险要合理分配
参考答案:ACD
第75题:根据《中华人民共和国合同法》规定的效力待定合同包括()。
A.无权代理人订立的合同
B.限制行为能力人订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.无处分权人处分他人的财产订立的合同
E.违反法律.行政法规的推荐性规定的合同
参考答案:ABD
第76题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
参考答案:BE
参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。
第77题:专利法的保护对象包括()。
A.发明
B.实用新型
C.科学发现
D.图形作品
E.外观设计
参考答案:ABE
第78题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
参考答案:ABCD
第79题:在代理关系中涉及的主体包括()。
A.代理人
B.权利人
C.被代理人
D.义务人
E.第三人
参考答案:ACE
第80题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。
A.绝对服从作业指挥
B.正确佩戴和使用劳动防护用品
C.制定安全生产事故的处理程序
D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识
E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露
参考答案:BD
第81题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。
A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练
B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人
C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督
D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查
参考答案:ABCD
第82题:下列关于合同的分类说法正确的是()。
A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同
B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同
C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同
D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同
E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同
参考答案:ABCD
第83题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
参考答案:ABD
第84题:下列关于债权表述，正确的是()。
A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生
B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人
C.权利人要求义务人不为一定行为的权利，例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工，也属于债权
D.甲.乙两单位签订了供货合同，但因丙单位的原因，乙未能按时收到货，则甲.乙均可以向丙提出索赔
E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷，均构成侵权之债
参考答案:ABC
第85题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人应征服兵役的
B.非因本人意愿中断就业的
C.本人已经失业，有身份证明的
D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
参考答案:BDE
第86题:下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()。
A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
B.产权转移证书
C.已缴纳印花税凭证的副本
D.营业账簿
E.权利.许可证照
参考答案:BDE
第87题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
参考答案:ABCD
第88题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
参考答案:BCD
第89题:某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法不正确的是()。
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期，但只能延期1次
C.延期以2次为限，每次不超过2个月
D.超过延期时限的，施工许可证自行废止
E.自领取施工许可证之日起4个月内开工
参考答案:ABCE
第90题:根据《中华人民共和国合同法》规定，无效合同具有()特征。
A.内容或者形式违反了法律行政法规的规定
B.无效合同必要时可以履行
C.自订立时就不具有法律效力
D.合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效
E.合同无效指的是当然无效，不允许双方当事人行使追认权确认合同的效力
参考答案:ACDE
第91题:关于建筑工程施工许可管理的说法，正确的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日，对符合条件的申请颁发施工许可证
参考答案:BCDE
第92题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利.许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
参考答案:ABC
第93题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
参考答案:BD
第94题:《民事诉讼法》规定，有()情形，人民法院应裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行的财产的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的
E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
参考答案:ABDE
第95题:关于买卖合同的说法，正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有
B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间
参考答案:ABE
第96题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。
A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
C.赔偿损失具有一定任意性
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
E.赔偿损失不包括法定赔偿损失
参考答案:ABCD
第97题:根据我国现行的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。
A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动
C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于98天的产假
E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假
参考答案:BCDE
第98题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
参考答案:ABC
第99题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
参考答案:CDE