广东省一级建造师法规模拟练习题
广东省一级建造师法规模拟练习题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
参考答案:D
参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。
第1题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2033年8月16日
B.2030年5月12日
C.2023年8月16日
D.2020年5月12日
参考答案:D
第2题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
参考答案:B
第3题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员
参考答案:C
第4题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A.驳回起诉
B.终止起诉
C.继续审理
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
参考答案:A
第5题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
参考答案:D
第6题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
参考答案:C
第7题:根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。
A.15日
B.5日
C.10日
D.20日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请延续和变更。
第8题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.施工企业法定代表人
参考答案:D
第9题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
参考答案:A
第10题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。
A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务
B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托
C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失
D.甲厂的法定代表人死亡
参考答案:D
第11题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
参考答案:C
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。
第12题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
参考答案:D
第13题:承包人取得竣工结算价款的前提条件是()。
A.承包人已将合同约定的工程全部完成
B.工程经竣工验收合格
C.承包人提交了完整的结算报告
D.发包方对结算报告已进行审核
参考答案:B
第14题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。
A.甲向乙承担交付塔吊的义务
B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务
C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务
D.乙向甲履行交付租金的义务
参考答案:D
第15题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
参考答案:B
第16题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。
A.债权
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
参考答案:A
第17题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
参考答案:D
第18题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
参考答案:B
第19题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。
A.国务院文物行政部门
B.省.自治区.直辖市文物行政部门
C.国务院
D.省.自治区.直辖市人民政府
参考答案:D
参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第20题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
参考答案:A
第21题:在正常使用条件下，基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期.供冷期
参考答案:A
第22题:施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
参考答案:D
第23题:根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤，不在规定的医疗期内的
参考答案:A
第24题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
参考答案:A
第25题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
参考答案:B
第26题:建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由()签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
A.注册造价工程师
B.注册咨询工程师
C.注册建造师
D.项目经理
参考答案:C
第27题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
参考答案:A
第28题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
参考答案:B
第29题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算
参考答案:A
参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。
第30题:关于行政许可的说法,正确的是()
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
参考答案:D
第31题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
参考答案:D
第32题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
参考答案:B
第33题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。
A.该费用应由甲负担
B.甲有对该原料说明的义务
C.乙发现原料有毒可以拒收
D.甲和乙应共同分担增加的费用
参考答案:D
第34题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证.自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
参考答案:C
第35题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的
参考答案:B
第36题:某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元的住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款
参考答案:D
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A.B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。
第37题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
参考答案:B
第38题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()
A.不同类型的建设工程，其保修范围相同
B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修
C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同
D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还
参考答案:C
参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。
第39题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。
A.分类计量
B.包费制
C.分类统计
D.利用状况分析
参考答案:B
参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。
第40题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责
参考答案:D
第41题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
参考答案:C
第42题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第43题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
参考答案:B
第44题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A.5天
B.15天
C.20天
D.一个月
参考答案:D
第45题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
参考答案:C
参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。
第46题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
参考答案:A
参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式
第47题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
参考答案:A
第48题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第49题:某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2014年7月2日完工，后安装工程于2014年6月5日经建设.设计.监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。
A.2014年7月2日
B.2014年6月5日
C.2014年6月8日
D.2014年6月20日
参考答案:B
第50题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
参考答案:C
第51题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
参考答案:A
第52题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
参考答案:A
第53题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
参考答案:B
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
第54题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
参考答案:D
参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第55题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。
A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的
B.建筑业企业依法终止的
C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的
D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的
参考答案:C
第56题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。
A.用工单位申请，劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请，用工单位协助
D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助
参考答案:C
第57题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。
A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外
D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的
参考答案:B
第58题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
参考答案:B
第59题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
第60题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
参考答案:D
第61题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
参考答案:A
第62题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
参考答案:C
第63题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()
A.，处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级，撤职处分
D.销有关人员资格
参考答案:D
第64题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
参考答案:B
第65题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
参考答案:D
第66题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。
A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金
B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳
C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可
D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目
参考答案:D
第67题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
参考答案:C
第68题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。
A.在公司连续工作满8年的张某
B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某
参考答案:D
第69题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。
A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权
B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁
C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令
D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼
参考答案:C
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有()。
A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年
B.缺陷责任期的期限由法律直接规定
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
参考答案:ACDE
第71题:建筑节能工程存在下列()问题时，按照规定应重新组织验收。
A.验收组织机构不符合法规及规范要求
B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告
C.验收人员不具备相应资格的
D.验收各方主体验收意见不一致
E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
参考答案:ACD
参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。
第72题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
参考答案:ABE
第73题:下列选项中，符合颁发施工许可证法定条件的有()。
A.已经办理了建设工程用地批准手续
B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%
C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格
D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量.安全的措施
E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求
参考答案:ACD
第74题:下列关于评标的说法正确的是()。
A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较
B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人
C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
D.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容
E.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当直接确定中标人
参考答案:ABCD
第75题:关于地役权,下列表述正确的是()。
A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B.地役权合同应包括解决争议的方法
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.未经登记,不得对抗善意第三人
参考答案:ABDE
参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21
第76题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.转包.违法分包造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.与监理单位串通造成的损失
D.保管不善造成的损失
E.中途变更承揽工作要求造成的损失
参考答案:ABCD
第77题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
参考答案:BCD
第78题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。
A.建设工程实际交付的，以交付之日
B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日
D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日
E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日
参考答案:ABC
第79题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的
D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的
E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
参考答案:ABCD
第80题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。
A.工程作业人员是否熟悉强制性标准
B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
E.工程安全.质量是否使用了强制性标准
参考答案:BCD
第81题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册
参考答案:ABCD
第82题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。
A.可以不是被告住在地
B.合同履行地
C.合同签订地
D.可以不是原告住所地
E.标的物所在地
参考答案:BCE
第83题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。
A.不按设计图纸施工
B.使用不合格设备.建筑构(配)件
C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的
D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动
E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动
参考答案:ABCD
第84题:根据《物权法》，关于财产所有权，说法正确的是()。
A.财产所有权的行使受到法律一定的限制
B.处分权是财产所有权人特有的权利
C.城市市区土地的所有权人只能是国家
D.货物运输合同中，承运人对托运人的财产享有占有权和收益权
E.财产所有权包括用益物权和担保物权，用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人
参考答案:ABC
第85题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律.法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
E.违反地方政府规定的
参考答案:ABCD
第86题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料
C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
参考答案:BC
第87题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件
参考答案:BCD
第88题:依据不同的分类标准，定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
参考答案:ADE
参考解析:定金起到的是担保作用，属于从合同，按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A.D.E。
第89题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
参考答案:ABE
第90题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。
A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分
B.限定投标企业必须具有总承包资质
C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.单独组织某投标人踏勘现场
参考答案:ADE
第91题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。
A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任
B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担
D.造成发包人损失的，承包人不承担责任
E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担
参考答案:ABCD
第92题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
参考答案:CE
第93题:关于土地权属的说法，正确的有()。
A.城市郊区的土地归国家所有
B.自留地归集体所有
C.城市市区土地归国家所有
D.农村土地均归集体所有
E.宅基地归农民个人所有
参考答案:BC
第94题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。
A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标
B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标
C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标
D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标
E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标
参考答案:CDE
第95题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
参考答案:ABCD
第96题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定
B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁
E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
参考答案:CDE
第97题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144
A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用
B.要求当事人必须采用该示范文本
C..该示范文本具有法律强制性
D.示范文本具有引导性.参考性
E.该示范文本为行业的交易习惯
参考答案:ADE
第98题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。
A.自然养护混凝土
B.现场机具.车辆冲洗用循环水
C.生活.工程用水分别计量管理
D.现场设置雨水收集利用系统
E.现场供水管网就近设置多个用户点
参考答案:BCD
参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。
第99题:根据《劳动合同法》的规定，劳动者有()情形，用人单位不得解除劳动合同。
A.女职工在孕期.产期.哺乳期的
B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足10年的
D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的
参考答案:ABDE