2021年新版西藏拉萨监理工程师在线测试预习题
2021年新版西藏拉萨监理工程师在线测试预习题
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
参考答案:A
第1题:某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
参考答案:C
第2题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第3题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第4题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
参考答案:D
第5题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第6题:下列说法正确的是()。
A.公证的效力仅限于我国国内
B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证属于司法行政行为
参考答案:B
第7题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
参考答案:B
第8题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是()。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议
参考答案:B
第9题:在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
参考答案:B
第10题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于设计合同的表述中,不正确的是()。
A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
B.设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金
C.如果发包人未能按时支付定金,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延
D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志
参考答案:D
第11题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
参考答案:D
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第12题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
参考答案:C
第13题:按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
参考答案:D
第14题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
参考答案:D
第15题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
参考答案:D
第16题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
参考答案:B
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第17题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第18题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
参考答案:A
第19题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
参考答案:A
第20题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
参考答案:C
第21题:某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
参考答案:B
第22题:建设工程施工过程中,实施爆破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案:B
第23题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
参考答案:C
第24题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
参考答案:A
第25题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
参考答案:A
第26题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
参考答案:A
第27题:《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错
参考答案:C
第28题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金
参考答案:B
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金,联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交;选项C错误,投标保证金有效期与投标有效期一致;选项D错误,招标人与中标人签订合同后的5个工作日内,就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。
第29题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定,发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内,设计人规定的交付设计文件时间相应顺延,在此期限以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.78
B.14
C.15
D.30
参考答案:C
第30题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由()整理,与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:D
第31题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
参考答案:C
第32题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第33题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第34题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
参考答案:A
第35题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。
A.代理期间届满
B.代理事项完成
C.作为代理人的法人终止
D.被代理人死亡
参考答案:D
第36题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第37题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第38题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
参考答案:D
第39题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
参考答案:B
第40题:投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
参考答案:B
第41题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
参考答案:B
第42题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案:A
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第43题:根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
参考答案:B
第44题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
参考答案:D
第45题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
参考答案:A
第46题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第47题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
参考答案:A
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第48题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。
第49题:关于工程变更的说法,错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
参考答案:D
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
参考答案:ABC
第51题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
参考答案:ABD
第52题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第53题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第54题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
参考答案:DE
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第55题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
参考答案:BE
第57题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
参考答案:ABCD
第58题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第59题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
参考答案:ACD
第60题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
参考答案:ABC
第61题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
参考答案:ACD
第62题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第64题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第65题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第66题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第67题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第68题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
参考答案:AC
第69题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第71题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
参考答案:ABD
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第72题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
参考答案:BDE
第73题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
参考答案:AE
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第74题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第75题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACDE
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第76题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
参考答案:ABDE
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第77题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
参考答案:ABCD
第78题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第79题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。