青海省一级建造师法规测试历年题库
青海省一级建造师法规测试历年题库
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。
A.事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告
B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告
C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报
D.道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
参考答案:D
第1题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。
A.建设控制地带
B.文物保护范围
C.城市紫线
D.城市黄线
参考答案:A
参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。
第2题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
参考答案:C
第3题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
参考答案:B
第4题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
参考答案:B
第5题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()
A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇
参考答案:B
参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。
第6题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
参考答案:D
第7题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名域的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动
参考答案:C
第8题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
参考答案:B
第9题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
参考答案:B
第10题:关于和解的说法，正确的是()。
A.和解达成的协议不具有法律效力
B.和解协议必须采用书面形式
C.和解达成的协议不具有强制执行力
D.达成和解后当事人不得再行起诉
参考答案:C
第11题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
参考答案:D
第12题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
第13题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
参考答案:D
第14题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。
A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金
B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳
C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可
D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目
参考答案:D
第15题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
参考答案:B
第16题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
参考答案:C
第17题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。
A.乙公司可以拒绝交货
B.乙可以加收仓储费
C.甲有转让提取材料的权利
D.乙加收仓储费后将材料交给丙
参考答案:D
参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。
第18题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤，缺席判决的
D.原告和被告和解的
参考答案:D
第19题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同
参考答案:B
第20题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.维修保养或正常检修的费用
C.设计错误引起的损失和费用
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
参考答案:D
第21题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。
A.未取得资质证书承揽工程的
B.拖欠分包工程款或农民工资的
C.将承包的工程违法分包的
D.未取得安全生产许可证承揽工程的
参考答案:C
第22题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
参考答案:B
第23题:下列主体中,属于法人的是()。
A.某施工企业项目部
B.某施工企业分公司
C.某大学建筑学院
D.某乡人民政府
参考答案:D
第24题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。
A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行
B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资
C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行
D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保
参考答案:D
第25题:关于仲裁的说法，正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
参考答案:C
参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，选项B，仲裁以不公开审理为原则，选项D，仲裁一裁终局。
第26题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
参考答案:A
第27题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
参考答案:D
第28题:对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
参考答案:B
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同，撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同，但是撤销权人如果请求变更合同，那么法院或仲裁机构不得撤销，如果请求撤销合同，人民法院则可以变更合同
第29题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
参考答案:C
第30题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
参考答案:C
第31题:根据《专利法》，对产品的形状.架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
参考答案:B
第32题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证，说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
参考答案:D
第33题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
参考答案:D
第34题:某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。
A.合法行为
B.无权代理
C.不正当竞争
D.滥用代理权
参考答案:A
参考解析:原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三.投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
第35题:下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。
A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查
B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业
C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建
D.建设工程竣工验收后，方可交付使用
参考答案:C
第36题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。
A.编制基坑支护专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患后置之不理
参考答案:C
第37题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
参考答案:C
第38题:按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。
A.施工许可证发证机关
B.省市人民政府
C.国务院
D.建设项目主管部门
参考答案:C
第39题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
参考答案:A
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。
第40题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。
A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样
B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%
C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样
D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量
参考答案:B
第41题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
参考答案:A
第42题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
参考答案:D
第43题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
参考答案:C
第44题:根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需债务人同意，但需通知债务人
参考答案:D
第45题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
参考答案:A
第46题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是()。
A.经现场物件所有权人同意
B.记忆现场物件的位置信息
C.防止事故扩大的需要
D.不造成任何其他损失
参考答案:C
第47题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
参考答案:C
第48题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项，因发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担责任。B选项，因发包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，如返修后验收不合格的，发包人可以减少支付工程价款，D选项，未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，除主体结构和地基基础外，其余部分工程质量责任由发包人承担。
第49题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。
A.要求甲继续履行合同
B.与甲协商续订租赁合同
C.要求甲赔偿损失
D.要求甲支付违约金
参考答案:B
参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
第50题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
参考答案:B
第51题:暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。
A.1个月
B.3个月
C.2个月
D.6个月
参考答案:B
第52题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.仓单.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
第53题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办
参考答案:D
第54题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
参考答案:C
第55题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
参考答案:B
第56题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是()。
A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参与
B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收
C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理，项目技术负责人参加
D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准
参考答案:B
第57题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
参考答案:B
第58题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
第59题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。
A.分类计量
B.包费制
C.分类统计
D.利用状况分析
参考答案:B
参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。
第60题:关于代理的说法，正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止
D.表见代理是有权代理
参考答案:C
第61题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
参考答案:A
第62题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
参考答案:C
第63题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤
参考答案:C
第64题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.7
B.15
C.20
D.30
参考答案:B
第65题:下列法律中，属于经济法的是()。
A.《标准化法》
B.《招标投标法》
C.《建筑法》
D.《安全生产法》
参考答案:A
第66题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
参考答案:D
第67题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。
A.行政法人
B.事业法人
C.企业法人
D.社团法人
参考答案:C
第68题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
参考答案:C
第69题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
参考答案:C
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B.生产工艺和技木发生变化的
C.因重组导致经营方式变化的
D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
参考答案:ABCE
第71题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。
A.银行无权解除租赁合同
B.抵押厂房的行为无效
C.银行有权解除租赁合同
D.该公司有权抵押房产
E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满
参考答案:ADE
参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。
第72题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
参考答案:ABDE
第73题:当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
参考答案:BC
第74题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
参考答案:ABDE
第75题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。
A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
C.赔偿损失具有一定任意性
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
E.赔偿损失不包括法定赔偿损失
参考答案:ABCD
第76题:下列选项中不属于要约邀请的有()。
A.商品价目表
B.投标书
C.招标公告
D.拍卖公告
E.符合要约规定的售楼广告
参考答案:BE
第77题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。
A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的
B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的
C.因不可抗力致使不能实现合同目的的
D.当事人一方迟延履行债务的
E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的
参考答案:ACE
第78题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
参考答案:ACDE
第79题:下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务
C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行
D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
参考答案:ACDE
第80题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。
A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B.第一阶段提出不带价格的技术方案
C.第二阶段提交投标保证金
D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金
参考答案:ABCD
第81题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.协议书
B.招标.投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
参考答案:ADE
第82题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。
A.价款或者报酬
B.保险条款
C.履行期限.地点和方式
D.当事人的名称
E.当事人的身份
参考答案:BE
第83题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
参考答案:ABD
第84题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
参考答案:ABE
第85题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
参考答案:BCD
第86题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷，则处理方式正确的是()。
A.由设计单位进行修复
B.先由施工单位负责维修，后向建设单位索赔
C.先由施工单位负责维修，后向设计单位索赔
D.由建设单位负责维修，后向设计单位索赔
E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔
参考答案:BE
第87题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。
A.给予警告，期限整改
B.责令改正，没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.情节严重的，吊销资质证书
参考答案:BCDE
第88题:根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
参考答案:ACE
第89题:建设工程民事责任的主要承担方式有()。
A.返还财产
B.继续履行
C.警告
D.赔偿损失
E.支付违约金
参考答案:ABDE
第90题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.抢险救灾工程
C.城市大型立交桥
D.城市居住小区
E.实行开工报告审批制度的建筑工程
参考答案:ABE
第91题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
参考答案:AB
参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。
第92题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
参考答案:ABCE
第93题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
参考答案:CDE
第94题:下列关于合同的分类说法正确的是()。
A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同
B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同
C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同
D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同
E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同
参考答案:ABCD
第95题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。
参考答案:BD
第96题:以下建设工程中，需要办理施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
参考答案:AB
第97题:根据《中华人民共和国合同法》规定的效力待定合同包括()。
A.无权代理人订立的合同
B.限制行为能力人订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.无处分权人处分他人的财产订立的合同
E.违反法律.行政法规的推荐性规定的合同
参考答案:ABD
第98题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。
A.其行为的法律后果由项目经理承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
参考答案:BCE
第99题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
参考答案:ABCD