青海省一级建造师法规在线模拟考试题库基础知识
青海省一级建造师法规在线模拟考试题库基础知识
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
参考答案:A
第1题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
参考答案:D
第2题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
参考答案:C
第3题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位
B.施工项目技术负责人
C.施工企业质量管理人员
D.质量监督部门
参考答案:A
第4题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()
A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由
B.可以使尚未成立的合同归于无效
C.撤销权的行使应当以通知的方式作出
D.当事人不得自行放弃撤销权
参考答案:A
第5题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
参考答案:A
第6题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前30日以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
参考答案:C
第7题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
参考答案:C
第8题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第9题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
参考答案:D
第10题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第11题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
参考答案:A
第12题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
参考答案:B
第13题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。
A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止
B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用
C.地方标准中不存在强制性条文
D.地方标准的复审周期一般不超过5年
参考答案:C
第14题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
参考答案:A
第15题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。
A.该费用应由甲负担
B.甲有对该原料说明的义务
C.乙发现原料有毒可以拒收
D.甲和乙应共同分担增加的费用
参考答案:D
第16题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。
A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元
B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理
C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还
D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还
参考答案:B
第17题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。
A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更
C.合同变更须遵循法定的程序
D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同
参考答案:B
第18题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
参考答案:D
第19题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
参考答案:B
第20题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
参考答案:A
第21题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
参考答案:B
第22题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
参考答案:C
第23题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工
参考答案:B
第24题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()
A.甲应支付相应部分报酬
B.甲不得中途要求乙停止制作
C.甲应支付全部约定报酬
D.甲不用赔偿乙的损失
参考答案:A
参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。
第25题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。
第26题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
参考答案:D
第27题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合同工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
参考答案:C
第28题:，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()
A.简易交付
B.占有诀定
C.指示交付
D.拟制交付
参考答案:D
第29题:根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减.更换成员的，应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
参考答案:C
第30题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
参考答案:C
第31题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
参考答案:A
第32题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
参考答案:D
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿，补偿时间为5年，月工资按照3倍职工月平均工资计算，最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第33题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.允许他人以本单位名义承揽工程
C.违法向他人分包工程
D.转让安全生产许可证
参考答案:B
第34题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的
参考答案:B
参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。
第35题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()
A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇
参考答案:B
参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。
第36题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。
A.实际控制人
B.副总工程师
C.主管经营的副总经理
D.项目经理
参考答案:B
第37题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
参考答案:A
第38题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
参考答案:C
第39题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
参考答案:C
第40题:施工企业必须为职工办理的保险是()。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险
参考答案:C
第41题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
参考答案:C
第42题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
参考答案:C
参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。
第43题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。
A.重大责任事故罪处
B.重大劳动安全事故罪处理
C.工程重大安全事故罪处
D.意外事件处理
参考答案:A
第44题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
参考答案:A
第45题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任
C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
参考答案:B
第46题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
参考答案:B
参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项，除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明，D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。
第47题:下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.未按照节能设计进行施工的
D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程
参考答案:D
第48题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
参考答案:B
第49题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
参考答案:D
第50题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名域的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动
参考答案:C
第51题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()
A.不同类型的建设工程，其保修范围相同
B.，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修
C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同
D.设工程质量保证金应在保修期满后返还
参考答案:C
第52题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
参考答案:C
第53题:甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。
A.丙
B.乙
C.乙和丙共同
D.乙或者丙
参考答案:A
第54题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
参考答案:D
第55题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由()承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
参考答案:D
第56题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
参考答案:B
第57题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构
参考答案:C
第58题:关于表见代理的说法,正确的是()。
A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
参考答案:B
第59题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得
D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款
参考答案:B
第60题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
参考答案:D
第61题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉
D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
参考答案:C
第62题:下列关于物权的表述，错误的是()。
A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人
B.物权的义务人是特定的
C.同一物上不许有内容不相容的物权并存
D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利
参考答案:B
第63题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
参考答案:C
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
第64题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
参考答案:B
第65题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。
A.允许他人使用本企业名义承揽工程
B.违法分包
C.与他人联合承揽
D.使用其他企业名义承揽工程
参考答案:A
第66题:关于劳务派遣的说法，正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
参考答案:D
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第67题:下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。
A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
参考答案:D
参考解析:有关仲裁协议的内容。P335.
第68题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行政协会协助政府部门的综合信用评价
参考答案:B
第69题:钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。
A.该借款约定无效
B.该借款约定有效
C.法庭对钱某的请求予以支持
D.赵某应承担违约责任
参考答案:A
参考解析:借款合同一般为要式合同，须以书面形式订立，但自然人之间的借款合同不受此限制，且属于实践合同，也称要物合同，除当事人意思表示一致外，还须交付标的物合同方能成立。赵某未将借款交予钱某，其先前的借款约定没得到实现。
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
参考答案:AD
第71题:关于施工项目投标保证金的说法，正确的有()。
A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还
D.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出
E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币
参考答案:ABCE
第72题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
参考答案:CDE
第73题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计
E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
参考答案:BDE
第74题:根据《招标投标法实施条例》的规定，下列建设项目可以不招标的项目是()。
A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的
B.采购人依法能够自行建设.生产或者提供
C.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则影响施工或者功能配套要求
D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设.生产或者提供
E.单项合同估算金额在100万元以下的
参考答案:ABCD
第75题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。
A.减少一名招标人代表，专家不在增加
B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家
E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
参考答案:BD
第76题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
参考答案:BC
第77题:行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为称为表见代理。关于表见代理，下列说法正确的是()。
A.表见代理的行为人具有代理权
B.表见代理在本质上属于无权代理
C.表见代理的法律后果由行为人承担
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为
参考答案:BD
第78题:施工单位的“安管人员”主要是()，须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。
A.主要负责人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.特种作业人员
E.施工作业人员
参考答案:ABC
第79题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程结算资料
E.材料采购合同
参考答案:ABC
第80题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包
参考答案:AB
第81题:使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
参考答案:ABC
第82题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。
A.李某因工伤丧失了民事行为能力
B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格
C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册
D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问
参考答案:ADE
第83题:和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。
A.诉讼前的和解
B.诉讼中的和解
C.执行中的和解
D.仲裁中的和解
E.判决中的和解
参考答案:ABCD
第84题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。
A.由建设主管部门责令改正，处以罚款
B.情节严重的，吊销资质证书
C.逾期不改正的，处以罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.依法承担刑事责任
参考答案:AB
参考解析:本题考查的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。施工单位未按照民用建筑节能进行施工的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令该整改，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款，情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的依法承担赔偿责任。
第85题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件
参考答案:BCD
第86题:下列选项中，当事人可以行使法定解除权的有()。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行义务
C.当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行
D.当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务
参考答案:ACDE
第87题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人妈得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
参考答案:BCDE
第88题:专利法的保护对象包括()。
A.发明
B.实用新型
C.科学发现
D.图形作品
E.外观设计
参考答案:ABE
第89题:某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
参考答案:CE
第90题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
参考答案:ABCD
第91题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。
A.给予警告，期限整改
B.责令改正，没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.情节严重的，吊销资质证书
参考答案:BCDE
第92题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有()。
A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣
B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
C.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率
D.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票
E.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票
参考答案:ABD
第93题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
参考答案:CD
参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择C.D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
第94题:下列关于合同的分类说法正确的是()。
A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同
B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同
C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同
D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同
E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同
参考答案:ABCD
第95题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
参考答案:BDE
第96题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。
A.意外伤害保险
B.工伤保险
C.生育保险
D.基本养老保险
E.基本医疗保险
参考答案:BCDE
第97题:关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
参考答案:AE
第98题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.仲裁委员会被撤销
C.双方当事人均对仲裁裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决
参考答案:AE
第99题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
参考答案:ABCD