新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师真题报名时间
新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师真题报名时间
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
参考答案:B
第1题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第2题:某项目第1年投资500万元，第2年又投资500万元，从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年，每年净收入为110万元，设行业基准收益率为8%，该项目的财务净现值为()万元。
A.-63.35
B.-7.83
C.-79.16
D.-144.68
参考答案:B
第3题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等，称之为工程的()。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性
参考答案:A
第4题:下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
参考答案:C
第5题:下列()不属于试验室的检查应包括的内容。
A.试验室的资质等级及试验范围
B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明
C.试验室管理制度
D.试验材料验收结果
参考答案:D
第6题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络目的前提是()。
A.计算时间参数
B.进行项目分解
C.计算工作持续时间
D.确定关键路线
参考答案:B
第7题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。
A.前锋线比较法
B.s形曲线比较法
C.双比例单侧横道图比较法
D.双比例双侧横道图比较法
参考答案:A
第8题:建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
参考答案:B
第9题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。
A.可以计量
B.不予计量
C.经业主同意后计量
D.施工单位计量，监理工程师签认
参考答案:B
第10题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
参考答案:C
第11题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第12题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。
A.分项工程
B.分部工程
C.主要工种
D.单位工程
参考答案:D
第13题:设计质量有两层意思，首先设计应()，其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。
A.满足业主所需的功能和使用价值
B.满足项目建议书要求
C.受经济.资源.技术.环境等因素制约
D.受项目质量目标和水平的限制
参考答案:A
第14题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。
A.监理实施细则
B.施工组织设计
C.监理规划
D.设计图纸
参考答案:B
第15题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
参考答案:B
第16题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
参考答案:B
第17题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第18题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
参考答案:C
第19题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。
A.基础工程完工日期
B.结构工程完工日期
C.装修工程完成日期
D.土建工程完成日期
参考答案:D
第20题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
参考答案:A
第21题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
参考答案:A
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第23题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
参考答案:C
第24题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。
A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方的管理费
D.勘察设计费
参考答案:A
第25题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
参考答案:C
第26题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。
A.质量第一.更全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
参考答案:A
第27题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:B
第28题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
参考答案:D
第29题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
参考答案:B
参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。
第30题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。
A.分部工程
B.检验批
C.分项工程
D.单位工程
参考答案:C
第31题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
参考答案:D
第32题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
参考答案:A
第33题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
参考答案:D
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第34题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第35题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
参考答案:A
参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。
第36题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
参考答案:B
第37题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30
参考答案:A
第38题:设本金为P，在一年内计息N次，(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R，实际利率为I，则实际利率与年名义关系为()。
A.i=(1+r/n)n-1
B.(1+r/n)n
C.(1+n/r)r
D.i=(1+n/r)r-1
参考答案:A
第39题:根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
参考答案:B
第40题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第41题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。
A.主要因素
B.次要因素
C.一般因素
D.基本因素
参考答案:A
第42题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
参考答案:A
第43题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
参考答案:A
第44题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第45题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
参考答案:D
参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第46题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
参考答案:C
第47题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
参考答案:B
第48题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分
A.设备工器具投资
B.建筑安装工程投资
C.流动资金
D.建设投资
参考答案:D
第49题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
参考答案:D
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第50题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。
A.持续改进
B.有效识别
C.制定方针
D.质量经营
参考答案:A
第51题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
参考答案:D
第52题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
参考答案:B
第53题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高
参考答案:C
第54题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.直方图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
参考答案:B
第55题:当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
参考答案:D
第56题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
参考答案:C
第57题:工程网络计划费用优化的目的是为了寻求()。
A.工程管理费最低时的工期安排
B.资源合理使用时的计划安排
C.工程直接费最低时的工期安排
D.工程总费用最低时的工期安排
参考答案:D
第58题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
参考答案:D
第59题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
参考答案:C
第60题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
参考答案:A
第61题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。
A.1
B.4
C.5
D.6
参考答案:D
第62题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第63题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设，可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
参考答案:A
第64题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。
A.监理大纲
B.监理手册
C.监理规划
D.监理细则
参考答案:C
第65题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
参考答案:D
参考解析:由意可知答案为90天。
第66题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金
参考答案:A
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第67题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案:B
第68题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
参考答案:C
第69题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
参考答案:B
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第70题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励，提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
参考答案:D
第71题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
参考答案:C
第72题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。
A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更
B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响
D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析
参考答案:C
第73题:实施()原则可使全体员工动员起来，积极参与，努力工作，实现承诺，树立起工作责任心和事业心，为实现组织的方针和战略做出贡献。
A.领导作用
B.全员参与
C.过程方法
D.管理的系统方法
参考答案:B
第74题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响
参考答案:B
第75题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第76题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
参考答案:A
第77题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
参考答案:A
第78题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬，它是资金时间价值的表现形式之一。
A.利率
B.盈利
C.利息
D.收益率
参考答案:C
第79题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
参考答案:A
参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。
二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。
A.造价低
B.数量多
C.体积小
D.加工工序多
E.废品率高
参考答案:BDE
第81题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。
A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况
B.定期收集进度报表资料
C.经常亲自到工地检查
D.与施工单位取得联系
E.定期召开现场会议
参考答案:ABE
第82题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果，项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成，其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
参考答案:ABCE
第83题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第84题:建筑工程管理()方法不仅缩短了工程项目的建设工期，还可以使部分工程分批投产，提前获得收益，其特点包括(B)。
A.动态控制设计进度
B.分阶段进行设计.招标施工.分批交付使用
C.不断调节设计进度计划
D.分阶段进行设计，全部工程竣工后一并交付使用
参考答案:CM
第85题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第86题:价值工程的核心内容是()。
A.思想方法
B.不断创新
C.管理技术
D.降低成本
E.功能与成本进行系统分析
参考答案:BE
第87题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。
A.项目的复杂程度
B.工程设计工作的深度
C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度
E.工程施工的难易程度
参考答案:ABDE
第88题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第89题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。
A.第一年的利息为30万元
B.第二年的利息为60万元
C.第二年的利息为81.2万元
D.第二年的利息为82.4万元
E.两年的总利息为112.4
参考答案:AC
第90题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
参考答案:ABDE
第91题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
参考答案:ABC
第92题:设备及安装工程概算审查的重点有()。
A.审查单价
B.安装费用的计算
C.设备清单
D.审查材料预算价格
E.审查工程量
参考答案:BC
第93题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
参考答案:AB
第94题:关于价值工程的说法，正确的有()。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素
C.价值工程应以提高产品的功能为出发点
D.价值工程是以提高产品的价值为目标
E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
参考答案:ABD
第95题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
参考答案:ACE
第96题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。
A.环境保护费用
B.设备维护费用
C.脚手架工程费用
D.临时设施费用
E.工程定位复测费用
参考答案:AD
第97题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
参考答案:ABC
第98题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第99题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。
A.编制依据
B.编制方法
C.主要材料和设备的数量
D.计算回收金额
E.投资分析
参考答案:ABC
第100题:为减少浪费.控制投资，监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.法律措施
E.合同措施
参考答案:ABCE
第101题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第102题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
参考答案:ABCE
第103题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期
B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期
C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期
D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期
参考答案:BCE
第104题:质量事故发生后，施工单位应提交质量事故调查报告，其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
参考答案:ABCD
第105题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
参考答案:ABCD
第106题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第107题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第108题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。
A.检测现场所用的建筑材料质量
B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为
C.检查工程实体质量
D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容
E.监督工程质量验收
参考答案:BCE
第109题:在施工阶段，监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。
A.对设计变更方案进行技术经济比较
B.对工程量进行计量
C.编制施工组织设计方案
D.签署工程付款凭证
E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策
参考答案:ABDE
第110题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第111题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
参考答案:ABDE
第112题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第113题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类.运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A.砂浆的制备过程
B.地下工程
C.主体工程
D.混凝土制备过程
E.层面工程
参考答案:AD
第114题:监理工程师在下达工程开工令之前，要特别考虑的问题有()等，以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。
A.征地.拆迁问题是否已解决
B.设计图纸能否及时提供
C.设备.材料供应是否充足
D.付款方面有无问题
E.施工进度是否安排合理
参考答案:ABD
第115题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
参考答案:BCD
第116题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第117题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。
第118题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
参考答案:ACDE
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第119题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD