新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟试题重点知识
新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟试题重点知识
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
参考答案:D
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第1题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
参考答案:A
第2题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第3题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。
A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变
B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
参考答案:B
第4题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
参考答案:C
第5题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
参考答案:D
第6题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。
A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标
B.设有标底的，公布标底
C.按照宣布的开标顺序当众开标
D.检查投标文件的密封情况
参考答案:A
第7题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
参考答案:B
第8题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
参考答案:D
第9题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
参考答案:B
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第10题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()
A.可自行运出工地
B.不能自行运出工地
C.需经业主批准后才能运出工地
D.需经工程师批准后才能运出工地
参考答案:D
第11题:当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以()的身份判断，公正地进行调解。
A.委托人
B.承包人
C.独立
D.双方
参考答案:C
第12题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可
参考答案:A
第13题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书
B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.颁发接收证书日起至颁发履约证书
D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
参考答案:D
第14题:要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
参考答案:B
第15题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
参考答案:C
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第16题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
参考答案:A
第17题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
参考答案:C
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。
第18题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
参考答案:C
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第19题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。
A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作
B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
参考答案:D
第20题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
参考答案:A
第21题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
参考答案:C
第22题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
参考答案:A
第23题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
参考答案:D
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第24题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
参考答案:C
第25题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。
A.直接发包
B.否决所有投标
C.内部定标
D.选择投标书中报价最低者中标
参考答案:B
第26题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
参考答案:A
第27题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。
A.技术建设带来的效益
B.工期提前带来的效益
C.开标后投标人提出的优惠价
D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用
参考答案:C
第28题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第29题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。
A.交付设计文件
B.完成设计变更
C.设计文件审查通过
D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
参考答案:D
第30题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第31题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
参考答案:A
第32题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
参考答案:D
第33题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
参考答案:B
第34题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
参考答案:D
第35题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。
A.转账结算
B.电子结算
C.现金支付
D.托收承付
参考答案:C
第36题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
参考答案:A
第37题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
参考答案:A
参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。
第38题:监理人接到承包商申请后的()天内，如果认为已满足竣工条件，即可提请发包人进行工程验收;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A.7
B.14
C.28
D.35
参考答案:C
第39题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
参考答案:C
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第40题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
参考答案:B
第41题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件
参考答案:C
第42题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
第43题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。
A.标的的特殊性
B.主体的特定性
C.履行期限的长期性
D.内容的复杂性
参考答案:A
第44题:委托监理合同的有效期是指()。
A.完成正常监理工作预定的时问
B.以约定的天数为准
C.在专用条款中约定
D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定
参考答案:D
第45题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
参考答案:A
第46题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第47题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.新要约
参考答案:A
第48题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
参考答案:C
第49题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案:A
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
参考答案:ABD
第51题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第52题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
第53题:关于投标预备会的说法，正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
参考答案:BD
第54题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
参考答案:ABDE
第55题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第56题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第57题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第58题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()
A.建筑工程一切险(及第三者责任险)
B.人身意外伤害险
C.货物运输险
D.安装工程一切险(及第三者责任险)
E.机动车辆险
参考答案:AD
第59题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。
第60题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
参考答案:BCD
第61题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
参考答案:ABCE
第62题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第63题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
参考答案:BCE
第64题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:ABDE
第65题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
参考答案:AED
第66题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
参考答案:ABC
第67题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第68题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第69题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第70题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第71题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第72题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外
参考答案:D.
第73题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第74题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识，培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。
第75题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第76题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
参考答案:ABC
第77题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示
参考答案:ABDE
参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。
第78题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACD
第79题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:BDE