2022版二级注册建造师考试预习题
2022版二级注册建造师考试预习题
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出()予以处理。
A.质量问题整改通知书
B.局部暂停施工指令单
C.工程暂停施工通知书
D.临时收缴资质证书通知书
参考答案:D
参考解析:对施工过程中发生的质量问题.质量事故进行查处，根据质量监督检查的状况，对查实的问题可签发"质量问题整改通知单"或"局部暂停施工指令单"，对问题严重的单位也可根据问题的性质签发"临时收缴资质证书通知书"等处理意见。
第1题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，以下安全事故中，属于重大事故的是()。
A.2人死亡，11人重伤，直接经济损失1.2亿元
B.12人死亡，直接经济损失900万元
C.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元
D.35人死亡，直接经济损失4500万元
参考答案:B
参考解析:按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类:特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。C属于较大事故;AD属于特别重大事故。
第2题:施工质量保证体系的进行，应以()为重心
A.过程管理
B.计划管理
C.结果管理
D.成品保护
参考答案:A
第3题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是()
A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡
B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元
参考答案:A
第4题:某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是()。
A.业主原因
B.设计原因
C.施工原因
D.客观原因
参考答案:D
第5题:对于同类产品规格多，工序重复.工作量小的施工过程，编制人工定额宜采用的方法是()
A.统计分析法
B.经验估价法
C.技术测定法
D.比较类推法
参考答案:D
第6题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。
A.责令停产停业整顿并处三万元以下罚款
B.三万元以上五万元以下罚款
C.一万元以上三万元以下罚款
D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款
参考答案:A
第7题:下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标进行分解
C.将项目目标的实际值和计划值相比较
D.对产生的偏差采取纠偏措施
参考答案:B
第8题:根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.工伤保险
D.失业保险
参考答案:A
参考解析:BCI属于规费内容，华优夏职为施工企业必须按照规定为员工缴纳的费用。
第9题:关于建设工程专业分包人的说法，正确的是()。
A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人在街道监理人要求后，可不执行承包人的指令
参考答案:B
第10题:当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的()。
A.服务性
B.公正性
C.科学性
D.独立性
参考答案:B
第11题:关于施工合同索赔的说法，正确的是()。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
C.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
参考答案:B
第12题:(1)下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。
A.确定进度控制的工作流程
B.纠正偏差
C.选择合适的施工承发包方式
D.选择合理的合同结构
参考答案:B
参考解析:施工方进度控制的技术措施施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念.设计技术路线.设计方案会对工程进度产生不同的影响，在エ程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。(2)施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技木.施工方法和施工机械的可能性。
第13题:关于横道图进度计划的说法，正确的是()。
A.各项工作必须按照时间先后进行排序
B.不能将工作简要说明直接放在横道上
C.可用于计算资源需要量
D.尤其适用于较大的进度计划系统
参考答案:C
第14题:关于施工质量控制特点的说法，正确的是()。
A.施工质量受到各种因素影响，因此要保证质量合格很难完全控制
B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的
C.施工质量控制中，必须强调过程控制。及时做好检查.签证记录
D.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格
参考答案:C
参考解析:在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查.签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。
第15题:在影响施工质量的五大主要因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于()的因素。
A.环境
B.材料
C.机械
D.方法
参考答案:D
参考解析:建设主管部门在建筑业中推广应用的10项新的应用技术，包括地基基础和地下空间工程技术.高性能混凝土技术.杭华州夏优职与大家分享高效钢筋和预应力技术.新型模板及脚手架应用技术.钢结构技术.建筑防水技术等。
第16题:某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和(或)工期延误应由()承担。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.分包人
参考答案:C
参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
第17题:某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是()。
A.入库密闭存放或覆盖存放
B.洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草
C.周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障
D.安装除尘器
参考答案:A
第18题:施工机械台班产量定额等于()
A.机械净工作生产率x工作班延续时间
B.机械净工作生产率x工作班延续时间x机械利用系数
C.机械净工作生产率x机械利用系数
D.机械净工作生产率x工作延续时间x机械运行时间
参考答案:B
第19题:某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。该措施属于纠偏措施中的()。
A.技术措施
B.经济措施
C.合同措施
D.组织措施
参考答案:D
第20题:为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置.保险装置.信号装置属于安全措施计划制度的()。
A.安全技术措施
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全宣传教育措施
参考答案:A
参考解析:安全措施计划制度包括安全技术措施.职业卫生措施.辅助用房间及设施.安全宣传教育措施。安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置.保险装置.信号装置和防爆炸装置等。
第21题:下列施工现场文明施工措施中，正确的是()。
A.市区主要路段设置围挡的高度不低于2m
B.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
C.项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人
D.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运
参考答案:B
参考解析:A市区围挡不低于2.5M，C应确立项目经理为现场文明施工第一负责人，D建筑垃圾与生活垃圾分开堆放。
第22题:某项目部根据项目特点制定了投资控制.进度控制.合同管理.付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于()
A.物质流程组织
B.管理工程流程组织
C.信息处理工程流程组织
D.施工工作流程组织
参考答案:B
第23题:关于建设工程项目管理的说法，正确的是:()
A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者
B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标.项目的进度和质量目标
C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标.供货的进度和质量目标
D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段
参考答案:C
第24题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位应急预案未按照规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。
A.警告并处三万元以下罚款
B.三万元以上五万元以下罚款
C.一万元以上三万元以下罚款
D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款
参考答案:A
第25题:施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指()
A.质量员检查，技术负责人检查，项目经理检查
B.施工单位检查，监理单位检查，建设单位检查
C.自检，互检，专检
D.施工单位内部检查，监理单位检查，质量监督机构检查，
参考答案:C
参考解析:必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检，互检和专检
第26题:下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是()。
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
参考答案:B
第27题:下列关于横道图的说法正确的是()。
A.难以适应较大的进度计划系统
B.横道图无法表达工作间的逻辑关系
C.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
D.横道图计划适用于大的进度计划系统
参考答案:A
参考解析:横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如:工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;(2)适用于手工编制计划;(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作.关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;(5)难以适应较大的进度计划系统。
第28题:一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供()用。
A.施工企业成本核算
B.施工企业成本预测
C.施工企业组织施工
D.施工企业成本控制
参考答案:C
第29题:承包商可以向业主提出索赔的情形包括()
A.监理工程师提出的设计变更导致费用的增加
B.承包商为了保证工程质量而增加的措施费
C.分包商返工造成费用增加，工期拖延
D.包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延
参考答案:A
第30题:根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为()年。
A.2
B.1
C.3
D.5
参考答案:B
第31题:某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为()。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.现场处置预案
参考答案:A
第32题:根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是()。
A.被保险人是项目法人和承包人以外的第三人
B.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失
C.被保险人是项目法人和承包人
D.赔偿范围包括承包商在现场从事与工作有关的职工伤亡
参考答案:C
第33题:施工成本的过程控制中，对于()都可以采用的控制方法是“量价分离”的方法。
A.人工费和企业管理费
B.施工机具使用费和企业管理费
C.人工费和材料费
D.规费和税金
参考答案:C
参考解析:人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量和材料价格。
第34题:下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和价格风险的是()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.变动总价合同
D.成本回本合同
参考答案:B
第35题:对建设工程项目施工负有全面管理责任的是()。
A.企业法定代表人
B.项目经理
C.项目总工程师
D.总监理工程师
参考答案:B
参考解析:常识题。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。
第36题:业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，不包括控制()。
A.设计准备阶段的工作进度
B.物资采购工作进度
C.征地拆迁工作进度
D.项目动用前准备阶段工作进度
参考答案:C
参考解析:业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度.设计工作进度.施工进度.物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。
第37题:某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量***更正，投标单位正确的应对策略是()
A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算
B.修改工程量后进行报价
C.按业主要求工程量修改单价后报价
D.采用不平衡报价法提高该项工程报价
参考答案:A
第38题:某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班，挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为()元。
A.5200
B.4800
C.5400
D.5800
参考答案:A
第39题:关于施工投标的说法，正确的是()。
A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理
B.投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定
C.投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定
D.投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理
参考答案:D
第40题:为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。
A.组织
B.管理
C.经济
D.技术
参考答案:C
第41题:工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上做出决策，这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
参考答案:C
参考解析:我国的《质量管理体系要求》GB/T19001--2008中规定质量管理原则包括基于事实的决策方法，即有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上。
第42题:在采暖工程施工中，散热器支管的坡度为()，坡度朝向应利于排气和进水。
A.0.5%
B.0.8%
C.1%
D.1.5%
参考答案:C
第43题:某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是()。
A.宾馆可以开业
B.项目竣工结算完成
C.宾馆开始盈利
D.项目通过竣工验收
参考答案:A
第44题:下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是()。
A.黏土烧结砖
B.建筑防水卷材
C.脚手架用钢管
D.混凝土外加剂
参考答案:B
第45题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:D
第46题:项目建设现场材料.设备和工具的流动性大，另一方面由于技术进步，项目不断引入新材料.新设备和新工艺等变化因素，以及施工作业人员文化素质低，并处在动态调整的不稳定状态中，加大了施工现场的职业健康安全与环境管理难度。这体现了建设工程职业健康安全与环境管理()的特点。
A.多变性
B.复杂性
C.持续性
D.环境性
参考答案:A
参考解析:多变性，一方面是项目建设现场材料.设备和工具的流动性大，另一方面由于技术进步，项目不断引入新材料.新设备和新工艺等变化因素，以及施工作业人员文化素质低，并处在动态调整的不稳定状态中，加大了施工现场的职业健康安全与环境管理难度。
第47题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业对建筑以及材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定，检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的()。
A.措施费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
参考答案:D
第48题:采用单价合同招标时，对于投标书明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同的()特点
A.工程量优先
B.总价优先
C.单价优先
D.风险均摊
参考答案:C
第49题:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应()。
A.进行项目结构分析
B.确定项目的工作编码
C.编制各层进度计划
D.分析和论证目标实施的可能性
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。选项A.B.C属于建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。
第50题:某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是()。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期.进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
参考答案:C
第51题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为()。
A.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低
B.当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高
C.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高
D.当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低
参考答案:A
第52题:危险源识别的方法有询问交谈.现场观察.查阅有关记录.获取外部信息.工作任务分析.安全检查表.危险与操作性研究.事故树分析.故障树分析等。下列关于安全检查表(SCL)法的特点说法正确的是()。
A.受专家的知识的限制
B.只能做出定性评价
C.受专家经验的限制
D.受专家占有资料的限制
参考答案:B
参考解析:安全检查表法的优点是简单易懂.容易掌握，可以事先组织专家编制检查内容，使安全.检查做到系统化.完整化;缺点是只能做出定性评价。ACD属于专家调查法的特点。
第53题:以下关于施工平行发承包模式的特点，说法错误的是()。
A.对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则
B.需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利
C.业主要负责所有施工承包合同的招标.合同谈判.签约，招标工作量大，对业主不利
D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择
参考答案:B
参考解析:进度控制方面，某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。即B错误。
第54题:某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，综合税率为3.35%，则该工程的建筑安装工程费含税造价为()万元
A.1186.500
B..1190.7
C.11226.248
D.230.588，
参考答案:D
参考解析:含税工程造价=1000X(1+5%)X(1+8%)X(1+5%)X(1+3.35%)=1230.588万元
第55题:下列关于特种作业人员应具备的条件的说法，正确的是()。
A.具有大专及以上文化程度
B.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄
C.连续从事本工种15年以上
D.必须为男性工作者
参考答案:B
参考解析:特种作业人员应具备的条件是:①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄;②经社医或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病.癫痫病.美尼尔氏症.眩晕症.瘾病.震颤麻痹症.精神病.痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;③具有初中及以上文化程度;④具备必要的安全技术知识与技能;⑤相应特种作业规定的其他条件。
第56题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由监察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是()。
A.迟报或漏报事故
B.销毁有关证据
C.拒绝落实对事故责任人的处理意见
D.指使他人作伪证
参考答案:C
第57题:根据《建设工程工程量清单计价规范》暂列金额可用于支付()。
A.施工中发生设计变更增加的费用
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.因施工缺陷造成的工程维修费用
参考答案:A
第58题:()是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准.规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。
A.程序文件
B.质量手册
C.质量计划
D.质量记录
参考答案:A
参考解析:程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准.规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。
第59题:根据《招标投标法的实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。
A.70
B.100
C.120
D.50
参考答案:D
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:承包商可以提起索赔的事件有()。
A.发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失
B.发包人提出提前完成项目造成承包人的费用增加
C.合同规定以外的项目进行检验，检验不合格
D.不可抗力导致施工条件的改变造成了费用的增加
E.物价上涨
参考答案:ABDE
第61题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(CF-2003-0213)，专业工程分包人应承担违约责任的情形有()。
A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件.批件
B.经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师
C.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任
D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏
E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令
参考答案:ACD
第62题:施工进度计划检查后，应编制进度报告，其内容有()
A.进度计划实施情况的综合描述
B.实际工程进度与计划进度的比较
C.前一次进度计划检查提出问题的整改情况
D.进度计划在实施工程中存在的问题及原因分析
E.进度的预测
参考答案:ABDE
第63题:某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000M3，投标单价为300元/M3，合价为30000元;投标报价单的总价为8100000元。关于此投标报价单的说法，正确的有()。
A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显计算错误，业主可以先做修改再进行评标
B.实际施工中工程量2000m3，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元
C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对投标单价进行调整
D.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行调整
E.评标时应根据单价优先原则对总报价进行修改，正确报价应该为8400000元
参考答案:ABCD
第64题:根据建筑安装工程费用项目组成(建标2013,44号)，按建造形成划分，属于措施项目费的有()。
A.特殊地区施工增加费
B.仪器仪表使用费
C.工程定位复测费
D.安全文明施工费
E.脚手架工程费
参考答案:ACDE
参考解析:仪器仪表使用费属于施工机具使用费，不属于措施费范围，其它四项均属于措施费。故选ACDE。
第65题:政府对建设工程质量监督的智能包括()
A.监督工程建设参与各主体的质量行为
B.评定施工企业的施工资质等级
C.监督已验收合格工程进度款的支付
D.监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量
E.监督工程质量验收
参考答案:ADE
第66题:根据《建设施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()
A.施工方承担的损失超过其承受能力
B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时
C.法律.行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
D.工程造价管理部门公布的价格调整
E.外汇汇率变化影响合同价款
参考答案:CD
第67题:某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有()
A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工
B.不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工
C.如监理人逾期不予批准承包人的书面透知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作
D..如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约
E.要求发包人延长工期，支付合理利润
参考答案:ACDE
第68题:政府质量监督管理的内容有()
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
参考答案:ABCD
第69题:下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的是()。
A.建立施工现场管理制度
B.建立质量检验制度c.做好成品保护d.建立质量信息系统e.开展群众性的q
C.做好成品保护
D.建立质量信息系统
E.开展群众性的qc活动
参考答案:BE
参考解析:施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，华夏优整职理分享严格实行自检.互检和专检，开展群众性的活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。
第70题:建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。
A.建筑产品的单件性
B.施工成产的流动性
C.复杂的工序关系
D.规范化的生产工艺
E.成套的生产设备
参考答案:ABC
参考解析:由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线.规范化的生产工艺.完善的检测技术.成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大.人员多.工序多.关系复杂.作业环境差，都加大了质量控制的难度。
第71题:施工组织设计的编制原则包括()。
A.重视工程施工的目标控制
B.采用国内外最先进的施工技术
C.合理部署施工现场
D.提高施工的工业化程度
E.提高施工的连续性和均衡性
参考答案:ACDE
参考解析:①重视工程的组织对施工的作用；②提高施工的工业化程度；③重视管理创新和技术创新；④重视工程施工的目标控制；⑤积极采用国内外先进的施工技术；⑥充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性；⑦合理部署施工现场，实现文明施工。
第72题:工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括()。
A.收集与施工风险有关的信息
B.确定风险因素
C.分析风险因素发生的概率
D.分析各种风险的损失量
E.编制施工风险识别报告
参考答案:ABE
第73题:根据《生产安全事故报告和条查处理条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有()。
A.谎报或者瞒报事故
B.迟报或者漏报事故
C.伪造事故现场
D.事故发生后逃匿
E.在事故调查处理期间擅离职守
参考答案:ACD
第74题:工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式，积极推行工程总承包和工程项目管理的意义是()。
A.主要意义在于"交钥匙"
B.深化我国工程建设项目组织实施方式改革
C.提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益
D.规范建筑市场秩序的重要措施
E.加快与国际工程承包和管理方式接轨
参考答案:BCDE
第75题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有()。
A.监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书
B.监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意.接受承包人完成的该部分工作
C.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决
D.发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人
E.承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件
参考答案:BDE
第76题:下列施工文件档案中，属于工程质量控制资料的有()
A.工程项目原材料检验报告
B.施工试验记录
C.工程质量事故记录文件
D.隐蔽工程验收记录文件
E.交接检查记录
参考答案:ABDE
第77题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，施工合同签订前，承包人应向发包人提交的关于项目奖励的有效证明文件包括()。
A.身份证
B.职称证书
C.劳动合同
D.缴纳社保证明
E.注册执业证书
参考答案:CD
参考解析:合同中已经明确项目经理的身份证信息及职称.注册执业证书无需再次提供
第78题:下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有()。
A.机械操作工人加班工作的时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.工序安排不合理造成的机械停工时间
D.正常负荷下机械的有效工作时间
E.有根据地降低负荷下的有效工作时间
参考答案:BD
第79题:影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有()。
A.第一次制造时的材料消耗量
B.每周转使用一次材料的损耗
C.周转使用次数
D.材料损耗量的测算方法
E.周转材料的最终回收及其回收折价
参考答案:ABCE
参考解析:周转性材料消耗一般与下列四个因素有关:①第一次制造时的材料消耗(一次使用量)②每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)③周转使用次数；④周转材料的最终回收及其回收折价。