安徽合肥注册监理工程师试题

安徽合肥注册监理工程师试题


一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织,发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本,其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

参考答案:C


第1题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

参考答案:B


第2题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。

A.运费由施工承包商承担

B.运费由供货商承担

C.供应商应通知采购方自提

D.运费由施工承包商和供货商各承担一半

参考答案:B


第3题:按照伙伴关系协议,()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

参考答案:A


第4题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准,否决其投标

B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审

参考答案:B

参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。


第5题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付

C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付

参考答案:B


第6题:工程施工前,()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

参考答案:B


第7题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

参考答案:C


第8题:关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限,编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准,计划不能实施

参考答案:D


第9题:施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

参考答案:D


第10题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

参考答案:C


第11题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

参考答案:C

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。


第12题:由于下列原因,承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

参考答案:B


第13题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

参考答案:C

参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。


第14题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

参考答案:B

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式,成本部分由雇主承担,CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。


第15题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。

A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金

参考答案:D


第16题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

参考答案:A


第17题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

参考答案:C

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。


第18题:(1)关于保证人资格的说法,正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

参考答案:B

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。


第19题:施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

参考答案:C


第20题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。

A.发包人承担全部费用,工期相应顺延

B.发包人承担全部费用,工期不予顺延

C.承包人承担全部费用,工期不予顺延

D.承包人承担全部费用,工期相应顺延

参考答案:C


第21题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

参考答案:A


第22题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间

参考答案:D

参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。


第23题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。

A.承包人,发包人

B.承包人,监理人

C.发包人,监理人

D.发包人,分包人

参考答案:A


第24题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

参考答案:A


第25题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于设计合同的表述中,不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志

参考答案:D


第26题:某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工,承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()。

A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿

B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.只同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告中的要求

参考答案:A


第27题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

参考答案:C


第28题:根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

参考答案:B


第29题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

参考答案:B


第30题:根据《标准施工合同》,关于“暂列金额”的说法,正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

参考答案:C

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。


第31题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

参考答案:D


第32题:有关建设工程材料设备采购合同的特点,下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并以实物的交付为合同成立的条件

参考答案:A


第33题:根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

参考答案:B

参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P81。


第34题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议

参考答案:C


第35题:在评标委员会成员中,不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

参考答案:B


第36题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

参考答案:A


第37题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

参考答案:A


第38题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

参考答案:B


第39题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

参考答案:D


第40题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

参考答案:C


第41题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

参考答案:D

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。


第42题:建设工程施工过程中,实施暴(同音字)破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。

A.7

B.14

C.15

D.30

参考答案:B


第43题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

参考答案:D

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。


第44题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

参考答案:A


第45题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

参考答案:B


第46题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。

A.7

B.14

C.28

D.34

参考答案:B


第47题:建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是()。

A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

参考答案:D


第48题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

参考答案:C

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。


第49题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

参考答案:A

参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第50题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

参考答案:CDE


第51题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

参考答案:ABD

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。


第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

参考答案:BE


第53题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

参考答案:ACE


第54题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。

A.归档的工程文件一般应为原件

B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合

C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备

D.所有竣工图均应加盖竣工图章

参考答案:ABCD


第55题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

参考答案:BCD


第56题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

参考答案:BE


第57题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

参考答案:ABCD


第58题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

参考答案:ABCD


第59题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

参考答案:BE

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。


第60题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

参考答案:AE

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


第61题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

参考答案:DE

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


第62题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

参考答案:AE


第63题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

参考答案:ABE

参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。


第64题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

参考答案:ABD


第65题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

参考答案:CDE


第66题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

参考答案:AC

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。


第67题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

参考答案:ACD

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。


第68题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

参考答案:AB

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。


第69题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

参考答案:ACDE


第70题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

参考答案:BC


第71题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

参考答案:BD


第72题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。

A.对计划目标值的论证和分析]

B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据

C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差

E.流动资金的筹措

参考答案:BCD


第73题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。

A.手触

B.拉伸试验

C.查点法

D.压缩试验

E.金相试验

参考答案:BDE


第74题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

参考答案:BDE


第75题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外

参考答案:D.


第76题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

参考答案:BCD


第77题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

参考答案:ABD


第78题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

参考答案:ABE


第79题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

参考答案:ABD

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。