2022版全国二级注册建造师在线考试答题
2022版全国二级注册建造师在线考试答题
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。
A.施工企业的名称成标志
B.施工企业编制的投票文件
C.施工企业编制的施工方案
D.施工企业发明的新技术
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权:参见教材P22
第1题:经当事人申请，下列人员应当进行回避的是()。
A.陪审员沈某与被告公司法定代表人是高中同学
B.审判员刘某曾受到法院的纪律处分
C.证人李某与原告王某有亲戚关系
D.鉴定人陈某系审判员刘某的大学同学
参考答案:A
参考解析:审判人员.书记员.翻译人员.鉴定人.勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避:(1)是本案当事人或者当事人.诉讼代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系的;(3)与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的，A项即属于这种情况。
第2题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
参考答案:B
参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。
第3题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
参考解析:在合同履行过程中，()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第4题:代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止
参考答案:B
第5题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
参考答案:C
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第6题:关于知识产权的说法，正确的是()。
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权仅具有财产性这一单一属性
C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点
D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果
参考答案:A
参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。
第7题:按照《物权法》的规定，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.保证
参考答案:B
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖.变卖该动产或权利的价款优先受偿。
第8题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
参考答案:B
参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立
第9题:租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
参考解析:本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。参见教材P157
第10题:《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。
A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付
B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付
C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付
D.根据实际情况，由工伤保险基金支付
参考答案:B
参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。
第11题:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。
A.合理费用及直接损失
B.一切费用及直接损失
C.合理费用及间接损失
D.一切费用及间接损失
参考答案:A
参考解析:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。
第12题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
参考答案:A
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第13题:投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书
参考答案:B
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。
第14题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案
参考答案:D
参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。
第15题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。
A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底
参考答案:A
参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。
第16题:根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。
A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
参考答案:D
参考解析:选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
第17题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉
D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
参考答案:C
第18题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。
A.货物验收地
B.交货地点
C.货物到达地
D.货物调试安装地
参考答案:B
参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。
第19题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。
A.建设工程只能招标发包，不能直接发包
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购
D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标
参考答案:D
参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。
第20题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。
A.5
B.10
C.20
D.30
参考答案:C
参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。
第21题:下列权利中，属于用益物权的是()。
A.船舶抵押权
B.房屋租赁权
C.土地所有权
D.建设用地使用权
参考答案:D
参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第22题:下列设备中，属于特种设备的是()
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
参考答案:D
参考解析:考查内容:《特种设备安全监察条例》特种设备是指涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，同时也包括其附属的安全附件.安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
第23题:下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是()。
A.容积等于50m3的球形容器
B.容积等于5m3的低温液体储存容器
C.低压管壳式余热锅炉
D.中压搪玻璃容器
参考答案:C
参考解析:本题考查的事锅炉.压力容器.压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有:中压容器;低压容器:极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。
第24题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，()属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
参考答案:A
参考解析:A正确，根据《建筑法》()《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条B》等法律.行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产.主要人员.已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定:“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”
第25题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
参考答案:C
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
第26题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
参考解析:不可抗力是法定的免责事由。不可抗力是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。B选项梅雨季节很常见，不是不可抗力；C选项设备损坏，修理即可，可以克服，不是不可抗力；D选项当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。P128
第27题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
参考答案:A
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。
第28题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。
A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表
B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C.企业的职工代表和企业代表
D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
参考答案:C
参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。
第29题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
参考答案:C
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第30题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应当报发证机关重新核验施工许可证
D.应向发证机关重新申请领取施工许可证
参考答案:D
参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。
第31题:(1)关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。
A.被代理人恢复了民事行为能力
B.被代理人取得了民事行为能力
C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理事务完成
参考答案:D
参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.
第32题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。
A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任
B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任
D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
参考答案:A
参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第33题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
参考答案:B
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。
第34题:用人单位的下列行为中，符合《劳动合同法》规定的是()。
A.要求劳动者提供担保
B.以合理名义向劳动者收取财物
C.扣押劳动者的居民身份证
D.订立无终止时间的劳动合同
参考答案:D
参考解析:本题考核的是用人单位不得有的行为。《劳动合同法》规定，订立劳动合同，应当遵循合法.公平.平等自愿.协商一致.诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。
第35题:仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性
B.经济性
C.灵活性
D.独立性
参考答案:C
参考解析:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性.强制性.程序性。
第36题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
参考答案:B
参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
第37题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
参考答案:D
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第38题:根据>，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()
A.安全员
B.资料员
C.材料员
D.标准员
参考答案:A
第39题::某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
参考答案:C
参考解析:18个月大于1年。到位30%，2000×30%=600万
第40题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
参考答案:A
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第41题:根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()
A.5
B.20
C.10
D.15
参考答案:B
参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
第42题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。
A.甲与丙之间的债券转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任
D.甲与丙之间的债券转让行为于9月25日对乙生效
参考答案:D
参考解析:《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。
第43题:关于电子招标投标的说法，正确的是()。
A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件
B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件
C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收
D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
参考答案:D
第44题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
参考答案:B
参考解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。
第45题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。
A.承担材料毁损的责任
B.承担时间延误的责任
C.承担全部责任
D.不承担任何责任
参考答案:D
参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。
第46题:关于共同承包的表述中，不正确的是()。
A.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款
B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包
D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包
参考答案:C
参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。
第47题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现，其将承担的法律责任是()。
A.给予警告
B.撤销注册证书
C.取消继续教育记录
D.处1万元以上3万元以下罚款
参考答案:C
参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
第48题:一所小学教学楼2013年3月10日完工，3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告，3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》，该工程给排水工程最低应该保修到()。
A.2015年3月9日
B.2015年3月11日
C.2015年3月17日
D.2018年3月17日
参考答案:C
参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年，保修期从竣工验收合格之日起计算。
第49题:某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天
参考答案:C
第50题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
参考答案:D
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第51题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
A.一般性和特殊性标准
B.施工技术标准和合同的约定
C.强制性和推荐性标准
D.国际标准和合同的约定
参考答案:B
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
第52题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
参考答案:A
参考解析:本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行
第53题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。
A.4倍
B.3倍
C.2倍
D.1倍
参考答案:C
第54题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
参考答案:C
参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32
第55题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
参考答案:D
第56题:在我国法律体系中，《侵权责任法》属于()。
A.民法商法
B.社会法
C.经济法
D.诉讼法
参考答案:A
参考解析:《民法通则》.《合同法》.《物权法》.《侵权责任法》.《公司法》.《招标投标法》等属于民法商法。
第57题:招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
参考答案:C
第58题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。
A.50
B.80
C.60
D.100
参考答案:D
参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
第59题:电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照()有关规定协商，达成协议后方可施工。
A.电力行业
B.市政部门
C.当地政府
D.国家
参考答案:D
参考解析:考查内容:电力设施与建设工程相互妨碍的处理。《中华人民共和国电力法》第55条规定:电力设施与公用工程.绿化工程和其他工程在新建.改建或者扩建中互相妨碍时，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
A.意外伤害保险
B.工伤保险
C.生育保险
D.基本养老保险
E.基本医疗保险
参考答案:BCDE
参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
第61题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。
A.责令停止作业
B.追究刑事责任
C.恢复原状
D.治安处罚
E.赔偿损失
参考答案:ACE
参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。
第62题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容
B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的工程保修书
参考答案:CDE
第63题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。
A.守法遵章的义务
B.接受安全生产教育培训的义务
C.安全事故隐患报告的义务
D.获得施工安全防护用品的义务
参考答案:D
参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。
第64题:租赁合同中出租人的义务包括()。
A.妥善保管租赁物
B.维修租赁物
C.保证承租人优先购买权
D.权利瑕疵担保
E.保证共同居住人继续承租
参考答案:BCDE
参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。
第65题:·下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同
D.显失公平的合同
E.一方乘人之危与他人订立的合同
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
第66题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
参考答案:ABC
参考解析:有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底.评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换.修改投标文件;()(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。
A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求
B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准
C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置
参考答案:ABC
参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第68题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议
参考答案:BC
第69题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
参考答案:CE
第70题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
参考答案:ACE
参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257
第71题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
参考答案:ABC
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
第72题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。
A.承包人对工程内容有重大误解订立的
B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
C.建设工程必须进行招标而未招标订立的
D.承包人胁迫发包人订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
参考答案:BCE
第73题:关于联合体投标的表述中，正确的有()。
A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标，可以限制投标人之间的竞争
参考答案:BCDE
参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。
第74题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
参考答案:CE
参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第75题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第76题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施
E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
参考答案:BDE
第77题:在下列情形下，用人单位不得解除劳动合同的有()。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期.产期.哺乳期
C.患病或者负伤，在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作
参考答案:BCD
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。
第78题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
参考答案:ABC
参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。
第79题:以下()许可，作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
参考答案:BD
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。