全国监理工程师考核试卷
全国监理工程师考核试卷
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:在EＰC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是()。
A.cｍ经理
B.eｐc经理
C.经理b.eｐc经理c.业主代表
参考答案:C
第1题:建设工程要避免不断提高质量目标的倾向，这是建设工程质量控制的()应考虑的。
A.系统控制
B.全过程控制
C.全方位控制
D.投资控制
参考答案:A
第2题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
参考答案:D
参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第3题:在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。
A.公平性
B.自主性
C.独立性
D.公正性
参考答案:D
第4题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业，其综合税率为()。
A.3.41%
B.3.35%
C.3.28%
D.3.22%
参考答案:D
第5题:根据《合同法》，工程设计合同属于()。
A.委托合同
B.技术合同
C.承揽合同
D.建设工程合同
参考答案:D
第6题:按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为()。
A.财产风险和责任风险
B.地区风险和特殊风险
C.投机风险和人身风险
D.基本风险和经济风险
参考答案:A
第7题:在采用非代理型CＭ模式时，为了促使CＭ单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定()。
A.风险费
B.固定总价
C.保证最大价格
D.保证最低价格
参考答案:C
第8题:在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。
A.应急计划
B.恢复计划
C.灾难计划
D.预防计划
参考答案:A
第9题:在EＰC模式条件下，工程的期中付款应()。
A.由工程师审查工程量和承包商的结算报告，再决定和签发支付证书
B.先由工程师签发支付证书，再由业主向承包商支付
C.由业主直接按照合同规定支付
D.由工程师直接按照合同规定支付
参考答案:C
第10题:既可能造成损失也可能创造收益的风险为()。
A.纯风险
B.投机风险
C.基本风险
D.特殊风险
参考答案:B
第11题:在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。
A.10%～20%
B.20%～30%
C.30%～60%
D.60%～90%
参考答案:B
第12题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
参考答案:C
参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
第13题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
参考答案:A
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第14题:某项工作的工程量为320，时间定额为0.5工日，如果每天安排2个工作班次.每班8人去完成该工作，则其持续时间为()天。
A.10
B.20
C.40
D.80
参考答案:A
第15题:下列各项中，不属于勘察设计单位选择方式的是()。
A.招标
B.议标
C.直接委托
D.设计方案竞赛
参考答案:B
第16题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
参考答案:B
参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
第17题:某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()生产安全事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案:D
第18题:进行风险管理时，确定客观概率的方法不包括()。
A.演绎法
B.归纳法
C.统计法
D.导出法
参考答案:D
第19题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。
A.咨询服务
B.技术服务
C.管理服务
D.监督服务
参考答案:C
第20题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
参考答案:C
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第21题:投资控制的比较不包括()。
A.投资目标分解值与施工图预算值的比较
B.投资目标分解值与概算值的比较
C.概算值与施工图预算值的比较
D.合同价与实际投资的比较
参考答案:A
第22题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
参考答案:D
第23题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
参考答案:B
第24题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第25题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第26题:下列内容中，不属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.确认进度总目标的可行性
B.审查施工单位进度控制报告
C.开展组织协调活动
D.审查并监督执行设计单位设计进度计划
参考答案:B
第27题:风险管理计划实施后，对风险的发展必然会产生相应效果的是()。
A.风险评估方法
B.风险控制措施
C.风险数据采集
D.风险跟踪检查
参考答案:B
第28题:《中华人民共和国建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()的业务许可范围承担工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.介于两者之间等级
D.由建设行政主管部门确认
参考答案:B
第29题:建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于()。
A.数据库的结构
B.数据库中数据的详细程度
C.数据库中分类与编码体系的合理性
D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
参考答案:D
第30题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
参考答案:D
第31题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
参考答案:A
参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。
第32题:项目总承包模式的优点之一是()。
A.缩短建设周期
B.招标工作简单
C.合同管理容易
D.质量控制容易
参考答案:A
第33题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第34题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第35题:建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人()
A.组织工程建设
B.策划工程项目
C.负责生产经营
D.承担投资风险
参考答案:D
第36题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:C
第37题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第38题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
参考答案:C
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第39题:依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当()。
A.邀请招标
B.公开招标
C.挂牌
D.拍卖
参考答案:B
第40题:监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是()的监理工作。
A.设计阶段
B.招标阶段
C.施工准备阶段
D.施工阶段
参考答案:C
第41题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等，应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。
A.附录a
B.附录b
C.专用条件
D.通用条件
参考答案:B
第42题:根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案:D
第43题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第44题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。
A.工程款支付申请表
B.报验申请表
C.工程材料报审表
D.工程竣工报验单
参考答案:B
第45题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
参考答案:D
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。
第46题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第47题:新设立的工程监理企业，其资质等级()。
A.按照最低等级核定
B.按照最低等级核定，并设1年的暂定期
C.按照所达到的资质等级标准核定
D.按照所达到的资质等级标准核定，并设1年的暂定期
参考答案:B
第48题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
参考答案:C
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第49题:从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。
A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工准备期
D.施工实施期
参考答案:C
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第51题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第52题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。
A.自然风险因素
B.主观风险因素
C.道德风险因素
D.心理风险因素
E.生理风险因素
参考答案:ACD
第53题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
参考答案:ACD
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第54题:根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为()。
A.专业注册
B.执业注册
C.初始注册
D.续期注册
E.变更注册
参考答案:CDE
第55题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
参考答案:CD
第56题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第57题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
参考答案:ABE
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第58题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
参考答案:DE
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。
第59题:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ与建设项目管理在以下几方面完全不同:()。
A.服务对象
B.地位
C.服务时间
D.工作内容
E.权力
参考答案:BDE
第60题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第61题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性
B.定量化
C.时效性
D.惟一性
E.灵活性
参考答案:ABC
第62题:《建筑法》中关于()等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。
A.建筑许可
B.建筑工程发包.承包.禁止转包
C.建筑工程监理
D.建筑工程安全和质量管理
E.法律责任
参考答案:ABCD
第63题:组织的特点是()。
A.可替代其他生产要素
B.不可替代其他生产要素
C.不是生产要素
D.是生产要素
E.在特定状态下是生产要素
参考答案:BD
第64题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
参考答案:ACD
第65题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第66题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。
A.要素有用性原理
B.动态相关性原理
C.最大效益性原理
D.主观能动性原理
E.规律效应性原理
参考答案:ABDE
第67题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
参考答案:ABE
参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第68题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
参考答案:AC
第69题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第70题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
参考答案:DE
参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。
第71题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。
A.保险经纪人
B.建筑师
C.结构工程师
D.生产企业的工程师
E.工程咨询公司
参考答案:BCE
第72题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。
A.适应性
B.稳定性
C.兼容性
D.可扩展性
E.流动性
参考答案:BCD
第73题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
参考答案:ABD
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第74题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。
A.审核签认竣工结算
B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔
C.签发开工复工报审表
D.参加工程质量事故调查
E.调换不称职人员
参考答案:ABCE
第75题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
参考答案:ABC
第76题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。
A.项目的策划.资金筹措
B.项目评估
C.建设实施
D.生产经营.偿还债务
E.资产的保值增值
参考答案:ACDE
第77题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
参考答案:CE
第78题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第79题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。
A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的
B.工程咨询和信息技术相结合的产物
C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势
D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势
E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势
参考答案:ABD