2022年重庆市一级建造师法律法规在线考核预习题
2022年重庆市一级建造师法律法规在线考核预习题
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
参考答案:C
第1题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
参考答案:C
参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。
第2题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考
参考答案:A
第3题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
参考答案:D
第4题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。
A.张经理应提供委托事务的必要费用
B.张经理可以不向李某支付报酬
C.张经理可以向李某支付相应的报酬
D.委托合同必须是有偿的
参考答案:D
第5题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
参考答案:B
参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。
第6题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
参考答案:B
参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。
第7题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。
A.吊销资质证书
B.责令改正，处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
参考答案:B
第8题:以下说法正确的是()。
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外
参考答案:D
第9题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
参考答案:D
第10题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.应当对未成年工定期进行健康检查
C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动
D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业
参考答案:D
第11题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
参考答案:D
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第12题:根据《商标法》，工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时，有权行使查封.扣押权的是()。
A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿
B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)
C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)
D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品
参考答案:D
第13题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。
A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效
B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效
D.如果设备已经交付给丙，则合同有效
参考答案:B
参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。
第14题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
参考答案:A
第15题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
参考答案:C
第16题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
参考答案:C
第17题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。
A.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的
B.在施工中偷工减料的
C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的
D.拖延履行保修义务的
参考答案:C
第18题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
参考答案:B
第19题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
参考答案:D
第20题:以下有关诉讼时效的案例中，说法正确的是()。
A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年，后因工程款纠纷，乙索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。本案中，双方约定的诉讼时效，法院应予认可
B.2017年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算
C.按照约定，2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。在此期间，发生诉讼时效中止的效力
D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款，发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力
参考答案:D
第21题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
参考答案:D
参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。
第22题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
参考答案:C
参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的奖励机制。企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者替她有关部门归于警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以处1000元以上1万元以下的罚款。
第23题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
参考答案:C
第24题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
参考答案:D
第25题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
参考答案:B
第26题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
参考答案:D
第27题:关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。
A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人
B.已经发售的资格预审文件.招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用
C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息
D.应当及时发布公告
参考答案:D
第28题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定
参考答案:C
第29题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。
A.特别重点事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
参考答案:D
第30题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()
A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀
B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判诀违反法定程序的，依法改判
参考答案:C
第31题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
参考答案:B
第32题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
参考答案:D
第33题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
参考答案:A
第34题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
参考答案:D
第35题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
参考答案:A
第36题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
参考答案:C
第37题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
参考答案:A
第38题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
参考答案:C
第39题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
参考答案:B
第40题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
参考答案:B
第41题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
参考答案:D
第42题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
参考答案:D
第43题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案:A
第44题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。
A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响
B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力
C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权
D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定
参考答案:A
第45题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
参考答案:C
第46题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
参考答案:A
第47题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
参考答案:B
第48题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。
A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册
D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出
参考答案:A
第49题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
参考答案:C
第50题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请入撤销请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
参考答案:D
第51题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
参考答案:B
第52题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
参考答案:C
第53题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
参考答案:D
第54题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
参考答案:A
第55题:关于分包工程的说法，正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
参考答案:D
第56题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
参考答案:C
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
第57题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.乙对全程运输承担义务
C.乙仅对自己的运输区段负责
D.甲应直接要求丙赔偿损失
参考答案:B
第58题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
参考答案:D
第59题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失
参考答案:D
第60题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
参考答案:D
第61题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
参考答案:B
第62题:某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定.加固等而违法继续使用的，使用中所产生的后果应由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量鉴定单位
D.产权所有单位
参考答案:D
第63题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间约定中标人
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标
参考答案:A
第64题:承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验
参考答案:C
第65题:根据《安全生产许可证条例》的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
参考答案:C
第66题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
参考答案:C
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。
第67题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.建设工程教
D.国家
参考答案:D
第68题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
参考答案:A
第69题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。
A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算
D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
参考答案:ABD
第71题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。
A.劳动合同的试用期次数最多为2次
B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内
C.劳动合同的试用期最长为6个月
D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
参考答案:CDE
第72题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利.许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
参考答案:ABC
第73题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
参考答案:BCDE
第74题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。
A.架子工
B.大模板安装工
C.高处作业吊篮安装拆卸工
D.起重机械拆卸工
E.起重机械司机
参考答案:ACDE
第75题:项目负责人需要取得执业资格证书才能担任，其在项目现场带班的时间不少于本月施工进度的80%。下列关于项目负责人的安全生产责任主要包括()。
A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.建设工程项目的安全施工负责
C.组织制定安全施工措施
D.消除安全事故隐患
E.及时.如实报告生产安全事故
参考答案:BCDE
第76题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。
参考答案:BD
第77题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
参考答案:ADE
第78题:根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()
A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料.构配件和设备
B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C.检测机构不得转包检测业务
D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
参考答案:ACE
第79题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
参考答案:BE
第80题:下列选项中，关于基坑工程施工安全要点说法正确的是()。
A.基坑工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计
B.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质.超范围从事基坑工程施工
C.基坑施工前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底
D.基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道
E.施工单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事基坑工程作业
参考答案:ABCD
第81题:《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。
A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护
B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
C.支付加班费.绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇
D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
参考答案:ABCD
第82题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
参考答案:ABCD
第83题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。
A.申请人提出申请时，应当提供担保
B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行
C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉
E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。
第84题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
参考答案:ADE
第85题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的
参考答案:ABCD
第86题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
参考答案:AE
第87题:下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是()。
A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行
B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织
C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织
D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字
E.建筑节能质量评估应有监理工程师和项目经理签字
参考答案:ABCD
第88题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律.法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
E.违反地方政府规定的
参考答案:ABCD
第89题:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修费用
D.保修责任
E.维修所使用的材料
参考答案:ABD
第90题:保证合同的当事人包括()。
A.保证人
B.质权人
C.债权人
D.第三人
E.债务人
参考答案:AC
第91题:下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的是()。
A.未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的
B.销售侵犯注册商标专用权的商品的
C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的
D.未经商标注册人同意，更换其注册商标的
E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的
参考答案:ABCE
第92题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()
A.乡镇企业不适用最低工资标准制度
B.延长工作时间工资不包括在最低工资内
C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资
D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案
参考答案:BDE
第93题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。
A.依法应当由行政机关处理的行政争议
B.婚姻.扶养和继承纠纷
C.收养和监护纠纷
D.建设施工合同纠纷
E.劳动争议案件
参考答案:ABCE
第94题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。
A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
C.建设工程主体结构分包的
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的
参考答案:ABCD
第95题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。
A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
B.与书证原件核对无误的复印件
C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
参考答案:BD
第96题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有()。
A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖
B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出
C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价
E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除
参考答案:ABD
第97题:用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
参考答案:BDE
第98题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人应征服兵役的
B.非因本人意愿中断就业的
C.本人已经失业，有身份证明的
D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
参考答案:BDE
第99题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。
A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳
B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳
C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳
D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳
E.生育保险费，由职工自行缴纳
参考答案:ABD