2022版陕西省二级注册建造师模拟题库
2022版陕西省二级注册建造师模拟题库
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某工程合同金额4000万元，工程预付款为合同金额的20%。主要材料.构件占合同金额的比重为50%，预付款的扣回方式为:从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，则该工程预付款的起扣点是()万元。
A.3200
B.2000
C.2400
D.1600
参考答案:C
第1题:政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于()质量监督的内容。
A.施工过程
B.竣工验收阶段
C.项目开工前
D.建立档案阶段
参考答案:C
第2题:施工项目技术分析的基础是()成本分析。
A.工序
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项
参考答案:D
参考解析:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
第3题:建设项目工程总承包的主要意义是()。
A.总价包干
B.交钥匙
C.为项目建设增值
D.设计与施工的责任明确
参考答案:C
参考解析:建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。
第4题:下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。
A.准备施工工具花费的时间
B.偶然停工(停水.停电)增加的时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.因混凝土养护引起的停工时间
参考答案:A
第5题:工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经()签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A.项目经理总监理工程师
B.总监理工程师专业监理工程师
C.监理工程师总监理工程师
D.总监理工程师监理工程师
参考答案:C
参考解析:“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收”(引自第三十七条)。
第6题:某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受()工作指令，服从其总体项目管理。
A.业主
B.设计方
C.施工总承包方
D.项目监理方
参考答案:C
第7题:为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。
A.组织
B.管理
C.经济
D.技术
参考答案:C
第8题:工程建设监理规划编制完成后，必须经()审批批准
A..业主
B.监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.专业监理工程师
参考答案:C
第9题:关于建设工程项目管理的说法，正确的是()。
A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者
B.建设项目工程总承包方的管理工作不涉及项目设计准备阶段
C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标.供货的进度和质量目标
D.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标.项目的进度和质量目标
参考答案:C
第10题:施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部管理
A.施工企业决策者
B.施工企业法定代表人的代表
C.施工企业法定代表人
D.建设单位项目管理者
参考答案:B
第11题:建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是()。
A.吊销安全生产许可证
B.罚款
C.停业整顿
D.减低资质等级
参考答案:A
参考解析:建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚;对事故负有责任的相关单位给予罚款.停业整顿.降低资质等级或吊销资质证书的处罚。
第12题:对环境调查和预测的风险属于施工合同风险的()。
A.项目外界环境风险
B.项目组织成员风险
C.管理风险
D.经济风险
参考答案:C
第13题:根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由()审核。
A.业主
B.设计人
C.监理人
D.项目经理
参考答案:C
参考解析:在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人)向对方表明索赔愿望.要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。
第14题:下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是()。
A.单价合同
B.成本加酬金合同
C.固定总价合同
D.变动总价合同
参考答案:B
第15题:对于采用新材料.新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制()。
A.工程建设监理实施方案
B.工程建设监理大纲
C.工程建设监理实施细则
D.工程建设监理实施规划
参考答案:C
第16题:施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由()对管理体系进行系统评价。
A.施工企业的最高管理者
B.施工企业技术负责人
C.施工企业安全部门负责人
D.项目经理
参考答案:A
参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价。
第17题:为保证工程质量，材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是()。
A.防水涂料
B.建筑用砂
C.建筑用石
D.预应力混凝土用钢材
参考答案:D
第18题:关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是()。
A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
B.投标书中投标报价正本.副本不一致时，将作无效标处理
C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序
D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审
参考答案:C
第19题:某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是()。
A.发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场
B.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量
C.发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量
D.发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量
参考答案:A
参考解析:发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量核实结果无效。
第20题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:D
第21题:固定总价合同中，承包商承担的价格风险是()。
A.工程计量错误
B.工程范围不确定
C.漏报项目
D.工程变更
参考答案:C
第22题:根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告()。
A.工程总承包单位
B.建设单位
C.建设主管部门
D.质量监督站
参考答案:B
参考解析:实施监理过程中发现隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，要求施工单位停止施工并及时报告建设单位。
第23题:某施工企业为增值税一般纳税人，2016年8月该施工企业购入自用挖掘机一台，挖掘机价格20万元(含增值税，税率为11%)，工程竣工后工程造价为300万(不含增值税)，假定该施工企业本月无其他经营业务，则该企业本月向税务机关缴纳的增值税为(考虑进项税额)()。
A.3.4万元
B.29.73万元
C.20万元
D.31.02万元
参考答案:D
参考解析:工程造价=税前工程造价×(1+11%)机械的税前造价=20÷(1+11%)=18.02万元机械的进项税额=机械的税前造价×11%=18.02×11%=1.98万元;工程造价税金=300×11%=33万元;则企业还需缴纳税金=33-1.98=31.02万元。
第24题:预算定额是编制概算定额的基础，是以()为对象编制的定额。
A.同一性质的施工过程
B.建筑物各个分部分项工程
C.扩大的分部分分项工程
D.整个建筑物和构筑物
参考答案:B
参考解析:预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，也是编制概算定额的基础。定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表.确定工程造价.控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。
第25题:企业质量管理体系的文件中，在实施和把持质量体系过程中要长期遵循的纲领性文件是()。
A.作业指导书
B.质量计划
C.质量记录
D.质量手册
参考答案:D
第26题:用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按()计算。
A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间
B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间
D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值
参考答案:C
第27题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为()。
A.承包人实际施工的工程量
B.承包人因施工需要自行变更后的工程量
C.承包人调整施工方案后的工程量
D.总价合同各项目的工程量
参考答案:D
第28题:甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是()。
A.项目投资目标
B.设计进度目标
C.施工质量目标
D.设计成本目标
参考答案:C
第29题:关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是。
A.归档文件用原件和复印件均可
B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面
C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求
D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制
参考答案:B
第30题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业对建筑以及材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定，检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的()。
A.措施费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
参考答案:D
第31题:某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故.相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于()
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.现场处置方案
参考答案:A
第32题:某室内装饰工程根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)签订了单价合同，约定采用造价信息调整价格差额方法调整价格；原定6月施工的项目因发包人修改设计推迟至当年12月；该项目主材为发包人确认的可调价材料，价格由300元/M2变为350元/M2。关于该工程工期延误责任和主材结算价格的说法，正确的是()。
A.发包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算
B.承包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算
C.承包人承担延误责任，材料价格按300元/m2计算
D.发包人承担延误责任，材料价格按350元/m2计算
参考答案:D
第33题:根据我国现行规定，发包人安全文明施工费预付的时间和金额分别为()。
A.付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
B.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
D.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80%
参考答案:C
第34题:建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是()。
A.施工现场准备情况
B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为
D.复核项目测量控制定位点
参考答案:C
参考解析:在工程项目开工前，监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。
第35题:根据《建设工程质量管理条例》，对因过错造成一般质量事故的相关注册执业人员，责令其停业执业的时间为()年。
A.2
B.1
C.3
D.5
参考答案:B
第36题:关于缺陷责任和保修责任的说话，正确的是()。
A.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金
B.在全部工程竣工验收前，已经发包人的前提验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按设计竣工验收日期起计算
C.缺陷责任期间，承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作
D.由于成包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月
参考答案:A
第37题:在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，其重点控制的方面是()。
A.关键操作
B.技术间歇
C.施工顺序
D.施工技术参数
参考答案:C
参考解析:施工顺序。对于某些工序之间必须严格控制施工的先后顺序，比如对冷拉的钢筋应当先焊接后冷拉，否则会失去冷强;屋架的安装固定，应采取对角同时施焊方法，否则会由于焊接应力导致校正好的屋架发生倾斜。
第38题:下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是()
A.单价合同
B.成本加酬金合同
C.固定总价合同
D.变动总价合同
参考答案:B
第39题:关于施工投标的说法，正确的是()。
A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理
B.投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对招标文件的补充，由评标委员会进行评定
C.投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定
D.投标书需要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理
参考答案:D
第40题:，根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其"一图”是指()。
A.施工进度横道图
B.大型机械布置位置图
C.施工现场交通组织图
D.施工现场平面布置图
参考答案:D
第41题:根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。
A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润
B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
参考答案:C
参考解析:因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求，故选项C正确;由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，并可以申请必要的利润补偿，故A错误;选项BD显然是错误的。故选C。
第42题:若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致时，发承包方应按()描述为准。
A.施工图纸或设计变更中的项目特征
B.分部分项工程量清单的项目特征
C.实际施工的项目特征
D.发承包方协商确定后的项目特征
参考答案:D
第43题:施工预算和施工图预算虽仅一字之差，但区别较大，以下有关说法正确的是()。
A.施工图预算的编制以施工定额为主要依据
B.施工预算既适用于建设单位，又适用于施工单位
C.施工预算的编制以预算定额为主要依据
D.施工图预算是投标报价的主要依据
参考答案:D
参考解析:施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据，A.C错误;施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系;而施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位，B错误。施工预算是施工企业组织生产.编制施工计划.准备现场材料.签发任务书.考核功效.进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理.降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段;而施工图预算则是投标报价的主要依据，D正确。
第44题:根据建设工程文明工地指标，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指()。
A.施工进度横道图
B.大型机械布置位置图
C.施工现场交通组织图
D.施工现场平面布置图
参考答案:D
第45题:施工现场对墙面平整度进行检查时，适合采用的检查手段是()。
A.量
B.靠
C.吊
D.套
参考答案:B
参考解析:实测法其手段可概括为“靠.量.吊.套”四个字。靠，就是用直尺.塞尺检查诸如墙面.地面.路面等的平整度;量，就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸.轴线.标高.湿度.温度等的偏差。例如，大理石板拼缝尺寸与超差数量，摊铺沥青拌合料的温度，混凝土坍落度的检测等;吊，就是利用托线板以及线锤吊线检查垂直度。例如，砌体垂直度检查.门窗的安装等;套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。例如，对阴阳角的方正.踢脚线的垂直度.预制构件的方正.门窗口及构件的对角线检查等。
第46题:下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是()。
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
参考答案:B
第47题:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()。
A.5个工作日
B.5日
C.15日
D.15个工作日
参考答案:B
参考解析:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。
第48题:下列风险控制方法中，适用于第一类危险物控制的是()。
A.提高各类施工设施的可能性
B.隔离危险物质
C.设置安全监控系统
D.改善作业环境
参考答案:B
第49题:工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
参考答案:B
第50题:某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是()。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
参考答案:B
参考解析:BAAA解析:项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务;项目组织结构图反映了项目组织系统中各工作部门或管理人员之间的指令关系;合同结构图反映了项目参与单位之间的合同关系;工作流程图反映了组织系统中工作之间的逻辑关系。
第51题:某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是()。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期.进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
参考答案:C
第52题:建设工程施工质量保证体系运行的主体是()。
A.过程管理
B.质量计划
C.PDCA循环
D.质量手册
参考答案:B
第53题:政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由()进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.监理人
D.政府造价管理部门
参考答案:C
第54题:对于施工中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目,应采用()计价。
A.参数法
B.综合单价法
C.实物量法
D.分包法
参考答案:A
第55题:某基础工程，施工合同约定的计日工每日工资标准为40元。在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当，导致5人窝工10天。则承包商在基坑开挖过程中可提出的人工费索赔为()元。
A.0
B.1600
C.2000
D.3600
参考答案:B
参考解析:承包商提出的人工索赔费，只包括由于业主原因造成的承包商8人窝工5天，故索赔额为8×5×40=1600元。
第56题:工程项目的施工总进度计划属于()。
A.项目的施工总进度方案
B.项目的指导性施工进度计划
C.项目施工的年度施工计划
D.项目的控制性施工进度计划
参考答案:D
参考解析:一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或.施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。
第57题:根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人()。
A.工期和费用
B.工期.费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
参考答案:B
第58题:项目管理任务分工表是()的一部分。
A.项目组织设计文件
B.项目结构分解
C.项目工作流程图
D.项目管理职能分工
参考答案:A
参考解析:每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。
第59题:下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是()。
A.总工期的延误
B.项目管理团队绩效奖惩
C.总成本的超支
D.最终工程经济效益水平
参考答案:B
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《建设工程工程量清计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括()
A.其他项目费
B.企业管理费
C.规费
D.利润
E.税金
参考答案:BD
第61题:编制人工定额时应入工人有效时间的有()
A.准备与结束工作时间
B.基本工作时间
C.辅助工作时间
D.不可避免的中断时间
E.休息时间
参考答案:ABC
参考解析:有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。包括基本工作时间.辅助工作时间.准备与结束工作时间。
第62题:根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006，项目经理的权限包括()。
A.组建项目经理部
B.进行授权范围内的利益分配
C.选择具有相应资质的分包人
D.参与选择物资供应单位
E.主持项目经理部工作
参考答案:DE
参考解析:项目经理应具有下列权限:参与项目招标.投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(5)制定内部计酬办法;(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(7)参与选择物资供应单位;(8)在授权范围内协调与项目有关的内.外部关系;(9)法定代表人授予的其他权力。
第63题:根据建标[2013]44号)，应计入措施费的有()。
A.二次搬运费
B.脚手架工程费
C.夜间施工增加费
D.施工机械大修理费
E.已完工程及设备保护费
参考答案:ABCE
第64题:在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()
A.用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池
B.施工现场作业产生的污水，分批排入市政污水管网
C.严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，造成作业不早于6时
D.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备
E.施工现场外围设备1.5m高的围挡
参考答案:ACD
第65题:关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有()。
A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算
B.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任
C.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作
D.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和(或)损坏的原因
E.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用
参考答案:BD
第66题:编制生产安全事故应急预案的目的有()。
A.避免紧急情况发生时出现混乱
B.确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施
C.满足《职业健康安全管理体系》论证的要求
D.确保建设主管部门尽快开展调查处理
E.预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响
参考答案:ABE
参考解析:编制生产安全事故应急预案的目的，是避免紧急情况发生时出现混乱，确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响。故选ABE。
第67题:建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。
A.建筑产品的单件性
B.施工成产的流动性
C.复杂的工序关系
D.规范化的生产工艺
E.成套的生产设备
参考答案:ABC
参考解析:由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线.规范化的生产工艺.完善的检测技术.成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大.人员多.工序多.关系复杂.作业环境差，都加大了质量控制的难度。
第68题:关于施工成本控制的说法，正确的有()。
A.采用合同措施控制施工成本，应包括从合同谈判直至合同终结的全过程
B.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程
C.现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理
D.合同文件和成本计划是成本控制的目标
E.成本控制可分为事先控制.事中控制和事后控制
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制.事中控制(过程控制)和事后控制。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。合同文件和成本计划是成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。采用合同措施控制施工成本，应贯穿整个合同周期，包括从合同谈判开始到合同终结的全过程。
第69题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的情形有()
A.谎报或瞒报事故
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.不立即组织事故抢险
D.迟报或者漏报事故
E.在事故调查处理期间擅离职守
参考答案:CDE
第70题:在项目实施阶段，项目总进度计划包括()。
A.招标工作进度
B.保修工作进度
C.设计工作进度
D.工程施工进度
E.物资采购工作进度
参考答案:ACDE
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在项目的实施阶段，项目总进度计划包括:设计前准备阶段的工作进度;设计工作进度;招标工作进度;施工前准备工作进度;工程施工和设备安装工作进度;工程物资采购工作进度;项目动用前的准备工作进度等。
第71题:某分部工程的单代号网络计划如图所示(时间单位天)，正确的有()。
A.有两条关键线路
B.计算工期为15
C.工作g的总时差和自有时差均为4d.工作
D.工作d和i之间的时间间隔为i
E.工作h的自由时差为2
参考答案:BCD
第72题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有()
A.不立即组织事故抢救
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.在事故调查处理期间撞离职守
D.谎报或者锅报事故
E.迟报或者漏报事故
参考答案:ACE
第73题:由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点体现在()。
A.需要控制的因素多
B.控制的难度大
C.施工生产的流动性
D.过程控制要求高
E.终检局限大
参考答案:ABDE
第74题:政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。
A.进入被检查单位的施工现场进行检查
B.发现有影响工程质量的问题时，责令整改
C.要求被检查单位提供相关工程财务台账
D.降低企业资质等级
E.吊销企业营业执照
参考答案:AB
第75题:现场开工前的检查，主要检查()。
A.是否具备开工条件
B.是否有不合格产品进入现场
C.开工后是否能够保持连续正常施工
D.是否有安全保障措施
E.能否保证工程质量
参考答案:ACE
第76题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列应计入建筑安装工程材料费的有()。
A.材料原价
B.材料的运输损耗费
C.库存材料盘亏
D.材料运杂费
E.检验试验费
参考答案:ABD
第77题:关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有()。
A.业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.业主方项目管理目标包括项目的投资目标.进度目标和质量目标
D.业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量
E.业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
参考答案:ACE
第78题:与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有()。
A.业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少
B.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据
C.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
D.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价
E.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险
参考答案:BCD
第79题:下列各项属于实测法中，“套”的手段的是()。
A.对阴阳角的方正的检查
B.摊铺沥青拌合料的温度的检测
C.混凝土坍落度的检测
D.门窗口及构件的对角线检查
E.大理石板拼缝尺寸与超差数量的检测
参考答案:AD
参考解析:实测法:就是通过实测，将实测数据与施工规范.质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求。其手段可概括为“靠.量.吊.套”四个字。套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。例如，对阴阳角的方正.踢脚线的垂直度.预制构件的方正.门窗口及构件的对角线检查等。BCE属于“量”的手段。