湖南省长沙监理工程师在线考试历年题库
湖南省长沙监理工程师在线考试历年题库
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励，提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
参考答案:D
第1题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
参考答案:D
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第2题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案:B
第3题:建设工程组织流水施工时，其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单，工期最短
参考答案:C
第4题:工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示()。
A.专业工程码
B.分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
参考答案:A
第5题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。
第6题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案:B
第7题:施工阶段投资控制的目的是()。
A.保证施工的顺利进行
B.确保投资项目的完成
C.确保投资目标的实现
D.确保在投资范围内完成工程
参考答案:C
第8题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。
A.分部工程
B.检验批
C.分项工程
D.单位工程
参考答案:C
第9题:为了使建设项目可行性研究能有效地指导项目建设，可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满足项目()的要求。
A.初步设计
B.施工图设计
C.施工招标
D.签订施工合同
参考答案:A
第10题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
参考答案:D
第11题:当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
参考答案:D
第12题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第13题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。
A.数据和信息分析
B.将互相关联的过程作为系统加以识别
C.pdca循环
D.进行过程管理
参考答案:C
参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。
第14题:在工程建设中，勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
参考答案:A
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责，项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任，项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第15题:一般而言，为了方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
参考答案:C
第16题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。
A.<12%
B.12%--13%
C.13%--14%
D.>14%
参考答案:C
第17题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第18题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
参考答案:C
第19题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
参考答案:D
第20题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第21题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。
A.1
B.4
C.5
D.6
参考答案:D
第22题:建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
参考答案:A
第23题:()时对应的折现率称为内部收益率，用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
参考答案:C
第24题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.建安工程承包合同价
D.投资估算
参考答案:A
第25题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
参考答案:C
第26题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告
参考答案:B
第27题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
参考答案:A
第28题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
参考答案:D
第29题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案:A
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。
第30题:下列关于流水施工参数的说法中，正确的是()。
A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间
B.流水步距的大小与施工过程数相关
C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距
D.流水强度与所投入的资源种类无关
参考答案:C
第31题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
参考答案:C
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第32题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
参考答案:C
第33题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第34题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第35题:下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用
参考答案:B
第36题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
参考答案:B
第37题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。
A.实际施工完成的全部工程量
B.工程实体量和损耗量之和
C.形成工程实体为准，以完成后的净值
D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
参考答案:C
第38题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
参考答案:B
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第39题:建安工程直接工程费不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.其他直接费
D.施工机械使用费
参考答案:C
第40题:下列费用中，属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
参考答案:B
第41题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。
A.平均数
B.众数
C.变异系数
D.中位数
参考答案:C
参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。
第42题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
参考答案:C
第43题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
参考答案:C
第44题:在施工图设计阶段，如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额，应对()进行调整。
A.初步设计
B.施工图设计
C.设计概算
D.施工预算
参考答案:C
第45题:在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的A和Β值均不宜超过()。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%
参考答案:A
第46题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接，实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接，待工程全部竣工后一并交付使用
参考答案:A
第47题:建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
参考答案:A
第48题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
参考答案:C
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。
第49题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
参考答案:A
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第50题:某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日，可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工，每天采用二班制，每段投入的人工数为40个工日，其流水节拍值为()天。
A.15
B.10
C.8
D.5
参考答案:D
第51题:静态投资回收期是指()。
A.从项目建设期初起，用各年的净收入将全部投资收回所需的期限
B.从项目建设期初起，用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限
C.从项目建设期初起，用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限
D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间
参考答案:A
第52题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
参考答案:D
第53题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
参考答案:B
第54题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化.补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业指导书
参考答案:D
第55题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
参考答案:B
第56题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
参考答案:C
第57题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
参考答案:B
第58题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
参考答案:B
第59题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.建设单位
参考答案:B
第60题:某工程承包合同金额为4000万元，则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
参考答案:C
第61题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
参考答案:B
第62题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.x项目技术负责人
参考答案:B
第63题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天
参考答案:B
第64题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后，必须根据该地块城市控规要求，具体编制项目修建性详细规划，报()审批认可。
A.当地政府
B.国家土地管理部门
C.规划行政主管部门
D.建设部
参考答案:C
第65题:设本金为P，在一年内计息N次，(环球网校监理工程师频道为您整理)年名义利率为R，实际利率为I，则实际利率与年名义关系为()。
A.i=(1+r/n)n-1
B.(1+r/n)n
C.(1+n/r)r
D.i=(1+n/r)r-1
参考答案:A
第66题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。
A.施工准备
B.设计
C.设计准备
D.前期决策
参考答案:C
第67题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第68题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第69题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。
A.可行性研究目标
B.投资控制
C.初步设计目标
D.限额设计
参考答案:D
第70题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
参考答案:B
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第71题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。
A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
参考答案:C
第72题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主对承包商的付款，是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
参考答案:D
第73题:下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
参考答案:D
第74题:在工程网络计划中，关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
参考答案:A
第75题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问
参考答案:B
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。
第76题:在建设工程活动中，()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
参考答案:C
第77题:拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
参考答案:B
第78题:一般而言，采用固定总价合同时，承包商投标报价较高的原因是()。
A.承包商丧失今后一切索赔权力
B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
参考答案:D
第79题:在作业过程中，()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况，使其处于良好的状态之中。
A.项目经理
B.监理工程师
C.工程技术人员
D.监理人员
参考答案:B
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:质量事故发生后，施工单位应提交质量事故调查报告，其内容应包括()。
A.质量事故发生的时间.地点.工程部位
B.质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计
C.质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定
D.有关质量事故的观测记录.事故现场状态的照片或录像
E.质量事故发生的责任划分
参考答案:ABCD
第81题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能，支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
参考答案:BCD
第82题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。
A.固定价
B.总价
C.可调价
D.成本加奖罚
E.成本加固定金额酬金
参考答案:DE
第83题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。
A.不得将建设工程项目肢解发包
B.不得任意压缩合理工期
C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.应当注明建设项目的合理使用年限
参考答案:ABCD
第84题:监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括()。
A.设计准备阶段进度计划
B.动用前准备阶段进度计划
C.设计阶段进度计划
D.竣工阶段进度计划
E.施工阶段进度计划
参考答案:ABCE
第85题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
参考答案:BCDE
第86题:关于无权代理的说法，正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
参考答案:ACDE
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。
第87题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第88题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问
参考答案:BDE
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第89题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中己标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。
A.作1-6的自由时差为2
B.工作2-3的自由时差为1
C.工作2-4为关键工作
D.工作2-5的自由时差为o
E.工作4-7的自由时差为1
参考答案:BCE
第90题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
参考答案:ABCE
第91题:社会评价的主要内容包括()。
A.互适性分析
B.社会风险分析
C.环境影响分析
D.社会影响分析
E.不确定性分析
参考答案:ABD
第92题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
参考答案:ABDE
第93题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。
A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系
B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作
C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值
D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象
E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作
参考答案:CD
第94题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。
A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作要变成关键工作
E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率
参考答案:AC
第95题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
参考答案:BCE
第96题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。
A.d1≤c1，判定该批产品合格
B.d1≤c1，判定该批产品不合格
C.d1>c2，判定该批产品不合格
D.d1>c2，判定该批产品合格
E.c1
参考答案:ACE
第97题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务
参考答案:BE
第98题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第99题:分部工程质量验收合格条件有()。
A.所含主要分项工程地质量验收合格
B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定
C.有关环境保护抽样检验结果符合规定
D.观感质量符合要求
E.质量控制资料完整
参考答案:BCDE
第100题:单位工程划分的原则是()。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程
B.规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程
C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程
D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定
E.当分部工程较大或较复杂时，可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程
参考答案:ABC
第101题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
参考答案:2013
第102题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准，包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
参考答案:BC
第103题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第104题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第105题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
参考答案:ACDE
第106题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第107题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第108题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第109题:采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是()。
A.初步设计深度不够，建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
参考答案:BC
第110题:关于横道图正确的有()。
A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分
B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间
C.能反映出工作所具有的机动时间
D.无法反映出整个工程项目的关键所在
E.有利于建设工程进度的动态控制
参考答案:AB
第111题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第112题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第113题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
参考答案:ABDE
第114题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第115题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第116题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
参考答案:ABCE
第117题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
参考答案:ABCE
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第118题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。
A.比较实际进度与计划进度
B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
C.分析进度偏差是否大于总时差
D.分析进度偏差是否大于自由时差
E.重新编制进度计划网络图
参考答案:BCD
第119题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。