最新湖南长沙监理工程师模拟练习题
最新湖南长沙监理工程师模拟练习题
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第1题:根据《招标投标法》,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案:D
第2题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:C
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第3题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
参考答案:B
第4题:《中华人民共和国建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的业务许可范围承担工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.介于两者之间等级
D.由建设行政主管部门确认
参考答案:B
第5题:注册监理工程师注册有两个专业的,其继续教育学时的分配应当是()。
A.每年接受相应两个注册专业选修课各8学时的继续教育
B.每年接受相应两个注册专业选修课各16学时的继续教育
C.每年接受相应其中一个注册专业选修课8学时的继续教育
D.每年接受相应其中一个注册专业选修课16学时的继续教育
参考答案:A
第6题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
参考答案:D
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第7题:下列项目监理组织形式中,信息传递路线长,不利于互通信息的是()组织形式。
A.矩阵制
B.直线制
C.直线职能制
D.职能制
参考答案:C
第8题:根据《建筑法》,建筑工程开工前,由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
参考答案:A
第9题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第10题:“交钥匙”工程指的是()模式。
A.项目总承包
B.设计或施工总分包
C.平行承发包
D.施工总承包管理
参考答案:A
第11题:在中外合营企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不得低于()。
A.50%
B.40%
C.25%
D.10%
参考答案:C
第12题:监理工程师因过错造成重大质量事故的,()。
A.责令停止执业1年
B.吊销执业资格证书,3年内不予注册
C.吊销执业资格证书,5年内不予注册
D.吊销执业资格证书,终身不予注册
参考答案:C
第13题:风险管理过程中,()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。
A.风险识别
B.风险分析与评价
C.风险对策的决策
D.风险对策的实施
参考答案:B
第14题:进行风险管理时,确定客观概率的方法不包括()。
A.演绎法
B.归纳法
C.统计法
D.导出法
参考答案:D
第15题:《建设工程监理合同(示范文本)》的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
参考答案:A
第16题:在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为()天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
参考答案:D
第17题:根据《建设工程安全生产条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的,处以()的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.3万元以上5万元以下
C.3万元以上10万元以下
D.5万元以上10万元以下
参考答案:D
第18题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
参考答案:C
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第19题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
参考答案:B
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第20题:对改建.扩建和维修工程,建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料,对改变的部位,应当重新编写,并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.6
参考答案:C
第21题:矩阵制组织形式的缺点是()。
A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权利不以合理分配
参考答案:C
第22题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第23题:按照控制信息的来源,可将控制分为()。
A.事前控制和事后控制
B.前馈控制和反馈控制
C.开环控制和闭环控制
D.主动控制和被动控制
参考答案:B
第24题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
参考答案:A
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第25题:风险管理过程中,风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中,正确的是()。
A.风险识别和风险评价都是定性的
B.风险识别和风险评价都是定量的
C.风险识别是定性的,风险评价是定量的
D.风险识别是定量的,风险评价是定性的
参考答案:C
第26题:债权人撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起()行使。
A.6个月
B.一年内
C.两年内
D.五年内
参考答案:B
第27题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”,属于()。
A.协调项目监理机构内部人际关系
B.协调项目监理机构内部组织关系
C.协调项目监理机构内部需求关系
D.协调项目监理机构内部成本关系
参考答案:B
第28题:造成损失的偶发事件,即造成损失的外在原因或直接原因,称为()。
A.风险因素
B.风险事件
C.风险原因
D.损失机会
参考答案:B
第29题:建设工程监理的()要求是一项国际惯例,工程师不得与任何妨碍他作为一种独立的工程师工作的商务活动有关。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
参考答案:C
第30题:监理有限责任公司的账目()。
A.必须公开
B.应当公开
C.可以公开
D.可以不公开
参考答案:D
第31题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。
A.各组织或各目标
B.各目标或各主体
C.各主体或各步骤
D.各步骤或各阶段
参考答案:D
第32题:对内向监理单位负责,对外向业主负责的是()。
A.项目经理
B.项目监理机构
C.总监理工程师
D.专业管理工程师
参考答案:C
第33题:开标应当在()的主持下,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
A.招标人
B.公证机构
C.建设行政主管部门
D.评标委员会
参考答案:A
第34题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。
A.审定技术方案
B.签发工程竣工报验单
C.负责管理项目监理机构的日常工作
D.审定开工报告
参考答案:B
第35题:建设工程监理的行为主体是()。
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位
D.工程监理企业
参考答案:D
第36题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师在每一注册有效期内,需完成()学时的继续
A.48
B.80
C.96
D.120
参考答案:A
第37题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程,其最主要成果是()。
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
参考答案:A
第38题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。
A.分权管理
B.跨度适中
C.责任明确
D.经济效率
参考答案:D
第39题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,相关服务的酬金应在()中约定。
A.协议书
B.专用条件
C.附录a
D.附录b
参考答案:A
第40题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。
A.确定百分比的数值
B.确定工程规模大小
C.确定监理工作范围
D.确定计算监理费的基数
参考答案:D
第41题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第42题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001),建设单位需要永久保管的文件资料是()
A.检验批质量验收记录
B.质量事故报告及处理意见
C.工程竣工决算审核意见
D.分部(子分部)工程质量验收记录
参考答案:D
第43题:根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时,如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告,可适当减少承包商应得的补偿。
第44题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:B
第45题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第46题:根据项目法人责任制的规定,在()后,正式成立项目法人。
A.项目建议书被批准
B.设计概算被批准
C.施工图设计完成
D.可行性研究报告被批准
参考答案:D
第47题:由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为()。
A.建设工程法律
B.建设工程行政法规
C.建设工程部门规章
D.建设工程单行条例
参考答案:B
第48题:国务院建设行政主管部门()全国甲级工程监理企业的资质。
A.根据需要每年不定期审批
B.每年定期分批审批
C.每年定期集中审批一次
D.每二年定期集中审批一次
参考答案:C
第49题:《建设工程文件归档整理规范》规定,监理单位应短期保存的监理文件是()。
A.项目监理机构总控制计划
B.供货单位资质材料
C.有关造价控制的监理通知
D.工程竣工总结
参考答案:A
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:在风险管理理论中,将风险因素分为()。
A.自然风险因素
B.主观风险因素
C.道德风险因素
D.心理风险因素
E.生理风险因素
参考答案:ACD
第51题:设计或施工总分包模式特点有:()。
A.有利于建设工程施工组织
B.有利于投资控制
C.有利于质量控制
D.有利于工期控制
E.有利于缩短建设工期
参考答案:ABCD
第52题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
参考答案:CDE
第53题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第54题:对于一个建设工程而言,归档的含义包括()。
A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
参考答案:ABD
第55题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第56题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
参考答案:ABDE
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第57题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
参考答案:BCDE
第58题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第59题:进度控制的具体措施有()。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.激励措施
E.合同措施
参考答案:ABCE
第60题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第61题:在实践中,建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。
A.在投资目标分解的各个层次上,实际投资均不超过计划投资
B.在投资目标分解的较低层次上,实际投资在少数情况下超过计划投资,但在投资目标分解的较高层次上,实际投资不超过计划投资
C.在投资目标分解的较高层次上,实际投资超过计划投资,但在投资目标分解的较低层次上,实际投资均不超过计划投资
D.实际总投资超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都未出现实际投资超过计划投资的情
E.实际总投资未超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都出现实际投资超过计划投资的情
参考答案:ABE
第62题:在以下内容中,属于PARTNERING模式特征的是:()。
A.共同的目标
B.出于自愿
C.高层管理的参与
D.承包商承担大部分风险
E.信息的共享
参考答案:BCE
第63题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
参考答案:AE
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第64题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第65题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
参考答案:ADE
第66题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。
A.缺乏风险意识
B.风险评价失误
C.风险决策延误
D.风险决策实施延误
E.非基金储备不足
参考答案:ABCD
第67题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第68题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第69题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第70题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。
A.承包商将合同责任和风险转移给业主
B.业主将合同责任和风险转移给承包商
C.承包商进行合同转让或工程分包
D.第三方担保
E.抵押担保
参考答案:BCD
第71题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
参考答案:ABDE
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第72题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.独立
E.科学
参考答案:ABCE
第73题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
参考答案:ABE
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第74题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
参考答案:ADE
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第75题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
参考答案:ACDE
第76题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第77题:在一个组织中,下列哪句话是正确的()。
A.有职位就有职权
B.有职权就有职位
C.有职权就有职责
D.有职责就有职权
E.有职责就有职位
参考答案:AC
第78题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第79题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
参考答案:ABE
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。