2022年宁夏银川一级建造师法律法规题目
2022年宁夏银川一级建造师法律法规题目
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
参考答案:C
第1题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门
C.省级以上人民政府建设行政主管部门
D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门
参考答案:B
第2题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前
参考答案:B
第3题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
参考答案:C
第4题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
参考答案:A
第5题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
参考答案:B
第6题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
参考答案:B
第7题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
参考答案:A
第8题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
参考答案:D
第9题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
参考答案:B
第10题:某市的一个水处理工程项目，属于政府采购项目。关于其发包情况，说法正确的是()。
A.施工单项合同估算价350万元的，应当招标发包
B.重要设备采购单项合同估算价180万元的，应当招标发包
C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目，即使属于招标范围且达到法定规模，可以不招标
D.对于不招标的项目，应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购
参考答案:D
第11题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
参考答案:C
第12题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。
A.乙承担赔偿责任
B.丙承担该损失
C.甲承担赔偿责任
D.乙和丙应共同承担损失
参考答案:B
第13题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
参考答案:C
第14题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
参考答案:D
第15题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，迟延交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。
A.1.1万元
B.1.7万元
C.2.1万元
D.2.8万元
参考答案:C
第16题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。
A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的
B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的
参考答案:D
第17题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。
A.应执行原价格
B.甲应承担大部分价差
C.应执行新价格
D.甲承担一半价差
参考答案:C
第18题:某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.建设单位和设计单位
参考答案:B
第19题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
参考答案:C
第20题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
参考答案:A
第21题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
参考答案:D
第22题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。
A.甲有任意解除合同权
B.乙应与丙协商后方可变更运输
C.乙有任意变更运输权
D.乙应支付丙由于变更增加的运费
参考答案:B
第23题:关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
参考答案:A
第24题:关于专利申请的说法，正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
参考答案:A
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第25题:下列关于法人的表述，错误的是()。
A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
参考答案:A
第26题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位共同
参考答案:A
第27题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
参考答案:D
第28题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
参考答案:A
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。
第29题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
参考答案:D
第30题:下列不属于合同应具有的特征是()。
A.合同是一种法律行为
B.合同当事人的法律地位平等
C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务
D.合同的成立无须两个以上的当事人
参考答案:D
第31题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
参考答案:B
第32题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
参考答案:A
第33题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
参考答案:D
参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。
第34题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
参考答案:D
第35题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
参考答案:B
第36题:王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。
A.办理手续
B.验收房产
C.权利瑕疵担保
D.现实交付
参考答案:C
参考解析:《合同法》第150条规定，出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权，买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此，王某首先要承担权利瑕疵担保义务。
第37题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案
参考答案:D
参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。
第38题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
参考答案:B
第39题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
参考答案:C
第40题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
参考答案:C
第41题:按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。
A.10%，70%
B.15%，70%
C.20%，80%
D.25%，80%
参考答案:D
第42题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
参考答案:C
第43题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。
A.国务院文物行政部门
B.省.自治区.直辖市文物行政部门
C.国务院
D.省.自治区.直辖市人民政府
参考答案:D
参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第44题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
参考答案:D
第45题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
参考答案:A
第46题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
参考答案:D
第47题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
参考答案:B
第48题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
参考答案:A
第49题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
参考答案:D
第50题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前30日以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
参考答案:C
第51题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
参考答案:D
第52题:根据《民法总则》，法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人，企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人，非营利法人和特别法人
参考答案:D
第53题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。
A.优先购买权
B.留置权
C.抗辩权
D.优先受偿权
参考答案:A
第54题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
参考答案:D
第55题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。
A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销
B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回
C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效
D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效
参考答案:D
参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。
第56题:甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%0到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%)，比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。
A.1.2万元
B.4.0万元
C.4.8万元
D.7.2万元
参考答案:C
参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。
第57题:某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算;6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。
A.3月1日
B.2月1日
C.4月1日
D.6月1日
参考答案:A
第58题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
参考答案:B
第59题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
参考答案:A
第60题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
参考答案:C
第61题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。
A.实际控制人
B.副总工程师
C.主管经营的副总经理
D.项目经理
参考答案:B
第62题:关于抵押实现的说法，正确有是()。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
参考答案:B
参考解析:本题考查的是抵押权的实现，选项A，抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分有债务人清偿，选项C.D，同一财产上两个以上债权上抵押，抵押合同已经登记的，按登记的先后顺序清偿，如果未登记的，抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。
第63题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
参考答案:B
第64题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的，停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的，由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
参考答案:D
第65题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。
A.80万
B.60万
C.40万
D.30万
参考答案:B
第66题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:D
第67题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
参考答案:D
第68题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
参考答案:B
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.
第69题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。
A.建立项目安全生产管理体系
B.建立安全生产管理制度
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《物权法》的规定，当事人下列各项财产作为抵押物时，抵押权自抵押合同生效时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
E.建设用地使用权
参考答案:ABC
第71题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144
A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用
B.要求当事人必须采用该示范文本
C..该示范文本具有法律强制性
D.示范文本具有引导性.参考性
E.该示范文本为行业的交易习惯
参考答案:ADE
第72题:关于行政纠纷的说法,正确的有()
A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼
C..行政诉讼的被告只能是行政机关
D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼
E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼
参考答案:CE
第73题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
参考答案:ABD
第74题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.h市环保局
B.h市人民政府
C.甲县环保局
D.甲县人大常委会
E.甲县人民政府
参考答案:AE
第75题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色
E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地
参考答案:ABDE
第76题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。
A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的
D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的
E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的
参考答案:CD
第77题:某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
参考答案:AD
第78题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.因生产工艺上要求必须连续作业的
D.因特殊需求必须连续作业的
E.赶工作业
参考答案:ABCD
第79题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
参考答案:BCE
第80题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B.生产工艺和技木发生变化的
C.因重组导致经营方式变化的
D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
参考答案:ABCE
第81题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。
A.建设工程实际交付的，以交付之日
B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日
D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日
E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日
参考答案:ABC
第82题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包
参考答案:AB
第83题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。
A.工程项目竣工验收报告
B.图纸会审和技术交底记录
C.设计变更通知单
D.隐蔽验收记录及施工日志
E.安全技术资料
参考答案:ABCD
第84题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计
E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
参考答案:BDE
第85题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
参考答案:ABDE
第86题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。
A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标
B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任
C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失
D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意
E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任
参考答案:CDE
第87题:下列关于地役权的表述中，正确的是()。
A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同
C.地役权自登记时设立
D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权
E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。
参考答案:ABDE
第88题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。
A.建设用地使用权
B.宅基地使用权
C.担保权
D.土地承包经营权
E.地役权
参考答案:ABDE
第89题:下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。
A.架子工
B.大模板安装工
C.高处作业吊篮安装拆卸工
D.起重机械拆卸工
E.起重机械司机
参考答案:ACDE
第90题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
参考答案:C根据《招标投标法》可以确定中标人的主体是()。A.经招标人搜权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D招标投标有形市场答案:C
第91题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件
参考答案:BCD
第92题:可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
参考答案:AB
第93题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。
A.不按设计图纸施工
B.使用不合格设备.建筑构(配)件
C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的
D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动
E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动
参考答案:ABCD
第94题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查
参考答案:ACE
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
第95题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
参考答案:BCD
第96题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()
A.施工企业与甲之间形成合同之债
B.甲.乙之间不存在债的关系
C.乙与施工企业之间形成不当得利之债
D.施工企业与乙之间形成合同之债
E.乙与施工企业之间形成无因管理之债
参考答案:ABC
第97题:李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括()。
A.建设工程施工合同
B.法律.法规及有关技术标准
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
参考答案:CE
第98题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
参考答案:ABD
第99题:下列选项中，关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。
A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，无需组织专家论证
B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业
C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改
E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
参考答案:BCDE