陕西省西安注册监理工程师在线考核考前押题
陕西省西安注册监理工程师在线考核考前押题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
参考答案:C
第1题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
参考答案:D
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。
第2题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
参考答案:C
第3题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
参考答案:A
第4题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金
参考答案:B
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。
第5题:下列关于代理的表述中，正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
参考答案:D
第6题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。
A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延
参考答案:A
第7题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
参考答案:C
第8题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
参考答案:A
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第9题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理
参考答案:A
第10题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第11题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案:A
第12题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
参考答案:A
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第13题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
参考答案:A
第14题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。
A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变
B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
参考答案:B
第15题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
参考答案:D
第16题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起，至完成施工义务
C.从工程开工日起，至完成保修义务
D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
参考答案:C
第17题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:C
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。
第18题:某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
参考答案:A
第19题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。
A.各施工段工程量基本相等
B.各施工队作业人数相等
C.各施工段的面积基本相等
D.各施工段所用机械相同
参考答案:D
第20题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
参考答案:D
第21题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
参考答案:C
第22题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
参考答案:D
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人
参考答案:D
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
第24题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第25题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件
参考答案:C
第26题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
第27题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。
A.动力设备
B.输电线路
C.地下管道
D.人口密集区
参考答案:D
第28题:下列关于定金的表述中，错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限
参考答案:A
参考解析:定金自实际交付时生效。
第29题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
参考答案:D
第30题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第31题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
参考答案:C
第32题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
参考答案:B
第33题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意，但要通知对方
C.无须征得对方同意，但要提供担保
D.无须征得对方同意，也无须通知对方
参考答案:B
第34题:关于代理关系的表述，错误的是()。
A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理
B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任
D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务
参考答案:B
第35题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。
A.要式
B.不要式
C.书面
D.口头
参考答案:B
第36题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
参考答案:D
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第37题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().
A.即告终止
B.无效
C.效力待定
D.可变更.可撤销
参考答案:A
第38题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
参考答案:D
第39题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第40题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
参考答案:D
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
第41题:在索赔管理任务中，工程师起草文件.下达指令.做出决定.答复请示时都应注意到完备性和()。
A.严密性
B.正确性
C.合理性
D.周密性
参考答案:A
第42题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。
A.格式条款
B.仲裁条款
C.固定条款
D.质量条款
参考答案:A
第43题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第44题:担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。
A.保证人和债权人
B.债权人和债务人
C.主合同当事人
D.保证人和债务人
参考答案:A
第45题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
参考答案:C
第46题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
参考答案:B
第47题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.当地市场价格
D.签订合同地市场价格
参考答案:A
第48题:可变更的合同在变更前属于()合同。
A.有效合同
B.无效合同
C.效力待定合同
D.已经成立但未生效合同
参考答案:A
第49题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。
A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保
D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
参考答案:ACD
第51题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第52题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第53题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
参考答案:AC
第54题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
参考答案:CE
第55题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
参考答案:BDE
第56题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
参考答案:BCD
第57题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
参考答案:BCD
第58题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
参考答案:ABD
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第59题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
参考答案:ABC
第60题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第61题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第62题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第63题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第64题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
参考答案:BCD
第65题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第66题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
参考答案:BCE
第67题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
参考答案:ACE
第68题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第69题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
参考答案:ACDE
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
第70题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
参考答案:ACD
第71题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
参考答案:DE
第72题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
参考答案:ABD
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第73题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第74题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
参考答案:ABCD
第75题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第76题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
参考答案:BCD
第77题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第78题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第79题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。