全国监理工程师题目

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。

A.监理规范

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理手册

参考答案:B

第1题:根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况由()负责。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师代表

参考答案:C

第2题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做饭是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，怛需要进行资格预审

参考答案:C

第3题:工程保险合同的内容较为复杂，保险费()。

A.由国家规定统一固定的费率

B.由保监会规定统一固定的费率

C.由保险人规定统一固定的费率

D.没有统一固定的费率

参考答案:D

第4题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。

A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相结合

C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提

参考答案:C

第5题:在下列关于投机风险的表述中，正确的是()。

A.发生的概率较小

B.发生的概率较大

C.重复出现的概率较小

D.重复出现的概率较大

参考答案:C

第6题:风险管理过程中，()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。

A.风险识别

B.风险分析与评价

C.风险对策的决策

D.风险对策的实施

参考答案:B

第7题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

参考答案:A

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第8题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

参考答案:C

第9题:工程建设的各种规范.标准属于()。

A.工程外部环境资料

B.工程建设的法律.法规

C.政府批准的工程建设文件

D.工程实施过程中的有关信息

参考答案:B

第10题:设备运杂费一般以()乘以设备运杂费率计算。

A.货价

B.离岸价

C.设备原价

D.到岸价

参考答案:C

第11题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

参考答案:B

第12题:监理规划编制的依据为()。

A.业主的要求

B.监理合同

C.承包合同

D.工程阶段信息

参考答案:B

第13题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

参考答案:C

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第14题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序，在资产评估后的步骤是()。

A.清产核资

B.股权设臵

C.产权界定

D.提出改制申请

参考答案:C

第15题:审查确认施工分包单位是()的任务。

A.施工招标阶段

B.施工阶段投资控制

C.施工阶段进度控制

D.施工阶段质量控制

参考答案:D

第16题:投资控制的比较不包括()。

A.投资目标分解值与施工图预算值的比较

B.投资目标分解值与概算值的比较

C.概算值与施工图预算值的比较

D.合同价与实际投资的比较

参考答案:A

第17题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”，属于()。

A.协调项目监理机构内部人际关系

B.协调项目监理机构内部组织关系

C.协调项目监理机构内部需求关系

D.协调项目监理机构内部成本关系

参考答案:B

第18题:下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是()。

A.cm合同价就是cm费

B.cm单位与施工单位之间是总分包关系

C.cm模式又称为风险型cm模式

D.cm单位通常由设计单位担任

参考答案:C

第19题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

参考答案:C

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第20题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

参考答案:D

第21题:项目总承包模式的优点之一是()。

A.缩短建设周期

B.招标工作简单

C.合同管理容易

D.质量控制容易

参考答案:A

第22题:《建设工程监理规范》是开展工程监理活动的纲领性文件，当编制好建设工程规划后，管理单位应()。

A.确定项目总监理工程师

B.成立项目监理机构

C.开展监理工作

D.制定各专业管理实施细则

参考答案:D

第23题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。

A.不少于现有人员数量

B.不增加监理酬金

C.不低于现有资格与能力

D.不超过现有监理成本

参考答案:C

第24题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

参考答案:D

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第25题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

参考答案:B

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第26题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

参考答案:C

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第27题:监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。

A.正常工作

B.伴随工作

C.附加工作

D.连带工作

参考答案:C

第28题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

参考答案:D

第29题:第三方担保在风险对策中属于()。

A.风险回避

B.损失控制

C.风险自留

D.非保险转移

参考答案:D

第30题:组织中的()指的就是组织中成员之间的关系，而不是某一个人的

A.职责

B.职位

C.职能

D.职权

参考答案:D

第31题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

参考答案:A

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第32题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

参考答案:C

第33题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。

A.最为权威的专家

B.建设单位负责人

C.总监理工程师

D.风险管理人员

参考答案:D

第34题:影响建设工程投资的是()阶段。

A.方案设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

参考答案:A

第35题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

参考答案:C

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第36题:所谓工程建设强度，是指()。

A.工程结构所能承受的强度

B.政府对工程建设管理的力度

C.单位时间内投入的工程建设资金的数量

D.单位时间内投入的工程建设人员的数量

参考答案:C

第37题:我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行()。

A.市场调节价和企业协议价

B.宏观控制价和微观指导价

C.分类指导价和市场平均价

D.政府指导价和市场调节价

参考答案:D

第38题:下面各项监理活动，()属于控制的合同措施。

A.确定并采取防止索赔措施

B.落实目标控制的部门和人员

C.对工程变更方案进行可行性分析

D.收集已建工程目标数据

参考答案:A

第39题:在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。

A.应急计划

B.恢复计划

C.灾难计划

D.预防计划

参考答案:A

第40题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

参考答案:D

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第41题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

参考答案:C

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第42题:()的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果.确定风险减少的程度.监视风险的变化情况，进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。

A.风险跟踪检查

B.风险监控

C.风险的重新估计

D.风险跟踪报告

参考答案:B

第43题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

参考答案:C

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第44题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.需要采用不可替代的专利或专有技术

C.采购人依法能够自行建设或生产

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务

参考答案:A

第45题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。

A.确定各项评价指标权重

B.确定影响投标的评价指标

C.计算期望值

D.各项评价指标评分

参考答案:B

第46题:根据《合同法》，工程设计合同属于()。

A.委托合同

B.技术合同

C.承揽合同

D.建设工程合同

参考答案:D

第47题:能正确反映外汇真实价值的汇率，称为()。

A.影子工资

B.社会折现率

C.影子价格

D.影子汇率

参考答案:D

第48题:严格监理.热情服务的原则是指()。

A.对承建单位既要严格监理又要热情服务

B.对业主既要热情服务又要严格监理

C.对承建单位严格监理，对业主热情服务

D.对业主严格监理，对承建单位热情服务

参考答案:C

第49题:每一项监理工作的具体目标都应确定，完成的时间也应有明确的限定，从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核，这是监理工作()的体现。

A.工作的时序性

B.职责分工的严密性

C.完成目标的准确性

D.工作目标的确定性

参考答案:D

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。

A.实施

B.转换

C.输出

D.反馈

E.对比

参考答案:BDE

第51题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.咨询单位

E.主管单位

参考答案:ABCD

第52题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

参考答案:ABCE

第53题:在下列工作中，属于项目法人董事会职权的是()。

A.负责筹措建设资金

B.审核初步设计和概算文件

C.编制项目财务预算

D.负责组织项目试生产

E.负责提出项目竣工验收申请报告

参考答案:ABE

第54题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

参考答案:AB

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第55题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

参考答案:ACE

第56题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.施工单位资质等级证明

C.堆放.清除废弃物的措施

D.拆除专业技术人员资格证书

E.拆除施工组织方案

参考答案:ABCE

第57题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

参考答案:ACD

第58题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

参考答案:ABE

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第59题:衡量建设工程风险概率的方法有()。

A.主观概率法

B.客观概率法

C.相对比较法

D.绝对比较法

E.概率分布法

参考答案:CE

第60题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

参考答案:CE

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第61题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

参考答案:AD

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第62题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

参考答案:AB

第63题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

参考答案:ADE

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第64题:在对建设工程质量进行系统控制时，应注意以下问题:()。

A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制

B.避免不断提高质量目标的倾向

C.确保基本质量目标的实现

D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制

参考答案:BCD

第65题:在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点:()。

A.明确目标实际值与计划值的内涵

B.合理选择比较对象

C.确定比较工作的人员

D.建立目标实际值与计划值的对应关系

E.确定衡量目标偏离的标准

参考答案:ABDE

第66题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

参考答案:BE

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第67题:下列表格中属于监理单位用表的是()。

A.监理工作联系单

B.工程变更单

C.监理工程师通知单

D.工程款支付证书

E.工程临时延期审批表

参考答案:CDE

第68题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

参考答案:ABCD

第69题:主动控制也可以表述为()。

A.事前控制

B.反馈控制

C.前馈控制

D.开环控制

E.闭环控制

参考答案:ACD

第70题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

参考答案:ABDE

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第71题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

参考答案:ABE

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第72题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

参考答案:ABCD

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第73题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。

A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注

B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注

C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目

E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目

参考答案:BCD

第74题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

参考答案:ACDE

第75题:在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是()。

A.监理实施细则

B.工程开工／复工审批表

C.质量事故报告及处理意见

D.合同变更材料

E.工程竣工决算审核意见书

参考答案:BCD

第76题:国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。

A.每年定期集中审批一次全国甲.乙级工程监理企业的资质

B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质

C.审查.批准全国甲.乙级工程监理企业资质的变更与终止

D.审查.批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止

E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法

参考答案:BDE

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

参考答案:BDE

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第78题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。

A.为贷款方确定贷款方案

B.对申请贷款的项目进行评估

C.为贷款方确定融资方案

D.对接受贷款方的还贷能力进行审查

E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

参考答案:BE

第79题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门