湖北省武汉注册监理工程师在线模拟考试考题
湖北省武汉注册监理工程师在线模拟考试考题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。
A.固定价格
B.可调价格
C.固定总价
D.成本加酬金
参考答案:D
第1题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
参考答案:B
第2题:开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体
B.合同内容
C.合同客体
D.合同程序
参考答案:B
第3题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
参考答案:B
第4题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
参考答案:B
第5题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变
参考答案:D
参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。
第6题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
参考答案:B
第7题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。
A.施工方案
B.设计变更的期限
C.竣工验收的标准
D.合理使用年限
参考答案:D
第8题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金
参考答案:D
第9题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
参考答案:B
第10题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。
A.评标价
B.投标价
C.标底价
D.标底修正价
参考答案:B
第11题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第12题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可
参考答案:B
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第13题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()
A.自然条件
B.污染物
C.水文条件
D.气候条件
参考答案:D
第14题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
参考答案:A
参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。
第15题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
参考答案:D
第16题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
参考答案:B
第17题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
参考答案:C
第18题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
参考答案:B
参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第19题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
参考答案:B
第20题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
参考答案:C
第21题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
参考答案:C
第22题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
参考答案:B
第23题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
参考答案:D
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第24题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议
参考答案:C
第25题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第26题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()
A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数
B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数
C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
参考答案:B
第27题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
参考答案:C
第28题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
参考答案:D
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第29题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
参考答案:B
第30题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()
A.可自行运出工地
B.不能自行运出工地
C.需经业主批准后才能运出工地
D.需经工程师批准后才能运出工地
参考答案:D
第31题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
参考答案:C
第32题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
参考答案:C
第33题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
参考答案:C
第34题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。
A.图纸→专用合同条款→中标通知书
B.图纸→中标通知书→专用合同条款
C.中标通知书→图纸→专用合同条款
D.中标通知书→专用合同条款→图纸
参考答案:D
第35题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
参考答案:D
参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第36题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
参考答案:B
第37题:某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
参考答案:A
第38题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。
A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付
B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定
D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录
参考答案:C
第39题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。
第40题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
参考答案:A
第41题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
参考答案:C
第42题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
参考答案:C
第43题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
参考答案:D
第44题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。
A.直接发包
B.否决所有投标
C.内部定标
D.选择投标书中报价最低者中标
参考答案:B
第45题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
参考答案:D
第46题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
参考答案:C
第47题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。
A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担
B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担
C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担
D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担
参考答案:C
第48题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。
A.公平
B.科学
C.独立
D.公正
参考答案:C
第49题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
参考答案:D
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第51题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第52题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
参考答案:ACE
第53题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
参考答案:BCD
第54题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第55题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第56题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
参考答案:ABD
参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第57题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买
参考答案:ABE
参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第58题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。
第59题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第60题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
参考答案:ABE
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第62题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
参考答案:ACD
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第63题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第64题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第65题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
参考答案:BCD
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第66题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第67题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
参考答案:BCD
第68题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第69题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。
A.办理临时用地.停水.停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
参考答案:ABC
第70题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
参考答案:ABDE
第71题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第72题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
参考答案:BCDE
第73题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
参考答案:ACDE
第74题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第75题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第76题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。
第77题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第78题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
第79题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。