河北石家庄监理工程师考试考题
河北石家庄监理工程师考试考题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下列选项中，监理工程师应与质量或安全事故责任主体承担连带责任的是()。
A.违章指挥或发出错误指令，引起安全事故的
B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工的
C.施工单位拒不整改时，未及时向有关主管部门报告
D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理
参考答案:A
第1题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
参考答案:B
第2题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。
A.工程造价控制难度大
B.不利于缩短工期
C.不利于控制质量
D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位
参考答案:A
第3题:监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。
A.正常工作
B.伴随工作
C.附加工作
D.连带工作
参考答案:C
第4题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319--2013)，以下各项中，属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
参考答案:C
第5题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
参考答案:D
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第6题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长，增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
参考答案:B
第7题:平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构()。
A.可组建多个监理分支机构
B.不应组建监理分支机构
C.只组建两个监理分支机构
D.只组建一个监理分支机构
参考答案:A
第8题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.钢筋作业人员
B.暴(同音字)破作业人员
C.登高架设作业人员
D.垂直运输机械作业人员
参考答案:A
第9题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。
A.归中国合作者所有
B.归外国合作者所有
C.按原合同约定的比例折价处理
D.另签协议折价处理
参考答案:A
第10题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。
A.项目负责人
B.负责各项目的班组长
C.专职安全生产管理人员
D.负责项目管理的技术人员
参考答案:D
第11题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
参考答案:D
第12题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第13题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.竣工财务决算
D.竣工结算
参考答案:C
第14题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
参考答案:B
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第15题:项目监理机构监理的前提是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
参考答案:A
第16题:在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是()。
A.计划
B.对比
C.转换
D.纠正
参考答案:C
第17题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
参考答案:D
第18题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。
A.策划
B.施工
C.技术设计
D.交付使用
参考答案:B
第19题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
参考答案:C
参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。
第20题:对咨询工程师精通业务的要求，意味着()。
A.知识面宽
B.有实际动手能力
C.协调管理能力强
D.责任心强
参考答案:B
第21题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
第22题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。
A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
B.天气情况是否适合施工作业
C.施工临时用电情况
D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工
参考答案:B
第23题:()既要反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。
A.监理日志
B.监理月报
C.监理例会
D.工程质量评估报告
参考答案:B
第24题:下列属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容的是()。
A.在单位工程开工前检查施工单位的复测材料
B.监督材料采购合同的实施
C.制定材料.设备采购计划
D.对施工测量.放样等进行检查
参考答案:A
第25题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第26题:流水节拍是组织流水施工的()。
A.工艺参数
B.时间参数
C.空间参数
D.非流水施工参数
参考答案:B
第27题:根据《建设工程安全生产条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，处以()的罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.3万元以上5万元以下
C.3万元以上10万元以下
D.5万元以上10万元以下
参考答案:D
第28题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理属于强制执行的制度
C.建设工程监理具有监督功能
D.市场准人的单一控制
参考答案:D
第29题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。
第30题:根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。
A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全
B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展
C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展
D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准
参考答案:D
第31题:在固定总价合同条件下，通货膨胀()。
A.对业主和承包商均没有风险
B.对业主来说没有风险，对承包商来说风险大
C.对业主来说风险小，对承包商来说风险大
D.对业主和承包商均有风险
参考答案:B
第32题:在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。
A.公平性
B.自主性
C.独立性
D.公正性
参考答案:D
第33题:如果招标文件规定，中标价必须是经评审的最低报价，则投标人在报价时，应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润，在计算报价时，()。
A.以预算定额为报价基础，再进行适当让利
B.以概算定额为报价基础，再适当让利
C.以市场类似项目为报价基础
D.以企业自身的技术与管理水平为报价基础
参考答案:D
第34题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()
A.长期.短期
B.长期.长期
C.短期.长期
D.短期.短期
参考答案:B
第35题:建设工程项目管理服务合同属于()
A.委托合同
B.承揽合同
C.技术合同
D.建设工程合同
参考答案:A
第36题:设立项目监理机构的前提工作是()。
A.确定监理目标
B.制定监理大纲
C.制定监理人员岗位职责
D.确定监理工作内容
参考答案:A
第37题:平行承发包模式的缺点之一是()。
A.不利于质量控制
B.不利于业主选择承建单位
C.不利于投资控制
D.不利于进度控制
参考答案:C
第38题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告，怛需要进行资格预审
参考答案:C
第39题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()。
A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程
B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性
C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾
D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
参考答案:C
第40题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()。
A.有公司住所
B.股东出资达到法定资本最低限额
C.股份发行.筹办事项符合法律规定
D.发起人符合法定人数
参考答案:B
第41题:根据《建设工程监理规范》，()应审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
参考答案:B
第42题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理员
参考答案:B
第43题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。
A.项目编码
B.项目名称
C.计量单位
D.项目特征
参考答案:D
第44题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
参考答案:B
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。
第45题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
参考答案:C
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。
第46题:建设工程在可调价格合同条件下，发生了一起通货膨胀风险事件，则()。
A.业主不存在风险
B.业主的风险很大
C.承包商的风险很大
D.承包商不存在风险
参考答案:B
第47题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第48题:关于平行检验的说法，正确的是()。
A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一
B.平行检验仅指对工程实体的量测检验
C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论
D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验
参考答案:A
第49题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.需要采用不可替代的专利或专有技术
C.采购人依法能够自行建设或生产
D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
参考答案:ACDE
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第51题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
参考答案:ABCD
第52题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。
A.委托该工程的设计单位进行施工监理
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方以低于成本的价格竞标
D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程
参考答案:BCE
第53题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第54题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.子项目监理工程师
E.监理员
参考答案:ABC
第55题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
参考答案:BCDE
第56题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
参考答案:AB
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第57题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
参考答案:BE
第58题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。
A.建立非基金储备
B.从现金净收入中支出
C.保险
D.自我保险
E.母公司保险
参考答案:ADE
第59题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。
A.项目的策划.资金筹措
B.项目评估
C.建设实施
D.生产经营.偿还债务
E.资产的保值增值
参考答案:ACDE
第60题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第61题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。
A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
参考答案:ABD
第62题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合
参考答案:ADE
第63题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
参考答案:ACDE
第64题:工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况:为承包商提供()。
A.施工阶段全过程服务
B.全方位目标控制服务
C.合同咨询和索赔服务
D.技术咨询服务
E.工程设计服务
参考答案:CDE
第65题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。
A.加快建设进度，提早发挥投资效益
B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序
C.科学决策，保证投资效果
D.顺利实施建设工程，保证工程质量
E.顺利开展建设工程监理
参考答案:BCDE
第66题:组织的特点是()。
A.可替代其他生产要素
B.不可替代其他生产要素
C.不是生产要素
D.是生产要素
E.在特定状态下是生产要素
参考答案:BD
第67题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
参考答案:ABCE
第68题:在下列内容中，属于施工实施期项目监理部收集的信息是()。
A.建设工程场地地质.水文.气象资料
B.建筑材料.构配件进场.加工.保管.使用信息
C.施工过程中工序交接记录.隐蔽工程检查记录
D.竣工图
E.施工索赔相关信息
参考答案:BCE
第69题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
参考答案:ACD
第70题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
参考答案:ACD
第71题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第72题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
参考答案:BCD
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第73题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
参考答案:ACDE
第74题:设计或施工总分包模式特点有:()。
A.有利于建设工程施工组织
B.有利于投资控制
C.有利于质量控制
D.有利于工期控制
E.有利于缩短建设工期
参考答案:ABCD
第75题:下列表格中属于监理单位用表的是()。
A.监理工作联系单
B.工程变更单
C.监理工程师通知单
D.工程款支付证书
E.工程临时延期审批表
参考答案:CDE
第76题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第77题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
参考答案:BCD
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第78题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
参考答案:BDE
第79题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。
A.避免损失的发生
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.使损失后果减少到零
E.遏制损失的进一步发展
参考答案:ABCE