贵州省注册监理工程师真题
贵州省注册监理工程师真题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。
第1题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。
A.施工方运至现场的材料
B.承包人的施工机械损坏
C.承包工程所需清理费用
D.工程本身的损失
参考答案:B
第2题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
参考答案:A
第3题:根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。
A.承包商部分拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同
B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费
C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容
D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任
参考答案:B
第4题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().
A.即告终止
B.无效
C.效力待定
D.可变更.可撤销
参考答案:A
第5题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。
A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目
B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D.构成内容多且专业性强的大型项目
参考答案:C
第6题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动
参考答案:D
第7题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
参考答案:A
第8题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
参考答案:C
第9题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
参考答案:A
参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。
第10题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
参考答案:D
第11题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第12题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第13题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。
A.投标文件中个别地方存在漏项
B.投标文件中提供了不完整的技术信息
C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
参考答案:D
第14题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
参考答案:B
第15题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
参考答案:B
第16题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
第17题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
参考答案:D
第18题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。
A.对设计.施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模.规划设计等要求的认定权
参考答案:C
第19题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。
A.竞争性强，选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
参考答案:A
第20题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第21题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
参考答案:B
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第22题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
参考答案:C
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第23题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
参考答案:D
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第24题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
参考答案:C
第25题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用
参考答案:D
第26题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。
A.标的的特殊性
B.主体的特定性
C.履行期限的长期性
D.内容的复杂性
参考答案:A
第27题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
参考答案:C
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第28题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
参考答案:B
参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。
第29题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
参考答案:A
第30题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
参考答案:C
第31题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
参考答案:C
第32题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
参考答案:C
第33题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
参考答案:D
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第34题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.邀请合同
参考答案:D
第35题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:C
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。
第36题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
参考答案:D
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第37题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第38题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第39题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第40题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
参考答案:C
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。
第41题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
参考答案:C
第42题:安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
参考答案:C
第43题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。
A.建筑工程总承包合同
B.建筑工程设计合同
C.建筑工程承包合同
D.建筑工程分包合同
参考答案:B
第44题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
参考答案:C
第45题:开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体
B.合同内容
C.合同客体
D.合同程序
参考答案:B
第46题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包
参考答案:A
第47题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
参考答案:C
第48题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
参考答案:B
第49题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
参考答案:C
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
参考答案:BC
第51题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第53题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
参考答案:CDE
第54题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
参考答案:AE
第55题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
参考答案:ABCE
第56题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
参考答案:CE
第57题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
参考答案:ABE
第58题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
参考答案:BCD
第59题:在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
参考答案:BDE
第60题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第61题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
参考答案:AD
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。
第62题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第63题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
参考答案:ABDE
第64题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
参考答案:ACE
第65题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
参考答案:AC
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第66题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
参考答案:ABCD
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第67题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:ADE
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第68题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
参考答案:ABD
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
第69题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
参考答案:ABCD
第70题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
参考答案:ABCD
第71题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
参考答案:BCD
第72题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第73题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
参考答案:ABDE
第74题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第75题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
参考答案:ABCE
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第76题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。
A.投标人d的投标报价与招标标底一致
B.不同投标人的投标文件由同一单位编制
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同
E.不同投标人的投标文件异常一致
参考答案:BCE
第77题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACD
第78题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第79题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。