新版福建省福州监理工程师在线模拟真题库
新版福建省福州监理工程师在线模拟真题库
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
参考答案:D
参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。
第1题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。
A.办公设施
B.交通设施
C.检查设施
D.生活设施
参考答案:C
第2题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
参考答案:A
第3题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第4题:建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。
A.业主
B.承包商
C.业主或承包商
D.分包商
参考答案:B
第5题:在下列内容中，属于合同措施的是()。
A.按合同规定的时间.数额付款
B.审查承包单位的施工组织设计
C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式
D.协助业主选择承建单位
参考答案:C
第6题:下列选项中，监理工程师应与质量或安全事故责任主体承担连带责任的是()。
A.违章指挥或发出错误指令，引起安全事故的
B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工的
C.施工单位拒不整改时，未及时向有关主管部门报告
D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理
参考答案:A
第7题:下列不属于要约邀请的是()
A.拍卖公告
B.招标公告
C.招股说明书
D.投标文件
参考答案:D
第8题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。
A.归中国合作者所有
B.归外国合作者所有
C.按原合同约定的比例折价处理
D.另签协议折价处理
参考答案:A
第9题:风险自留水平，是指选择哪些风险事件作为风险自留的()。
A.规模
B.非基金储备
C.内容
D.对象
参考答案:D
第10题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。
A.公平.公正
B.权责一致
C.总监理工程师负责制
D.综合效益原则
参考答案:C
第11题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
参考答案:B
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第12题:根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。
A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全
B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展
C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展
D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准
参考答案:D
第13题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证.审查的是()。
A.起重吊装工程
B.脚手架工程
C.高大模板工程
D.拆除.暴(同音字)破工程
参考答案:C
第14题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。
A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险
B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险
C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险
D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险
参考答案:D
第15题:风险识别具有()。
A.客观性
B.重复性
C.确定性
D.不确定性
参考答案:D
第16题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长.增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
参考答案:B
第17题:对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能()。
A.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监
B.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监
C.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监
D.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监
参考答案:C
第18题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
参考答案:C
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第19题:与项目资源相关方面的信息应当在建设工程()收集。
A.决策阶段
B.设计阶段
C.施工招标阶段
D.施工阶段
参考答案:A
第20题:下列各项中，不属于勘察设计单位选择方式的是()。
A.招标
B.议标
C.直接委托
D.设计方案竞赛
参考答案:B
第21题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”，属于()。
A.协调项目监理机构内部人际关系
B.协调项目监理机构内部组织关系
C.协调项目监理机构内部需求关系
D.协调项目监理机构内部成本关系
参考答案:B
第22题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。
A.4
B.10
C.5
D.3
参考答案:D
第23题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。
A.建设项目管理
B.建设单位项目管理
C.建设单位或承建单位项目管理
D.专业化.社会化的建设单位项目管理
参考答案:D
第24题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
参考答案:C
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
第25题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
参考答案:D
第26题:在组织设计中要尽可能按照()原则来设臵组织结构。
A.弹性
B.经济性
C.集权性
D.职能性
参考答案:A
第27题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。
A.投入
B.产出
C.反馈
D.纠正
参考答案:C
第28题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
参考答案:B
参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
第29题:项目监理机构监理的前提是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
参考答案:A
第30题:承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用()。
A.工程款支付申请表
B.报验申请表
C.工程材料报审表
D.工程竣工报验单
参考答案:B
第31题:建设工程监理投标文件的核心是()。
A.监理实施细则
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
参考答案:B
第32题:若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲.乙两风险事件的风险量()。
A.肯定相等
B.甲＞乙
C.可能相等
D.甲＜乙
参考答案:C
第33题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
参考答案:C
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第34题:工程监理企业应当拥有足够数量的.管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理()的表现。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
参考答案:B
第35题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。
A.复合型的知识结构
B.一定年限的工程建设实践经验
C.一定年限的监理工作实践经验
D.良好的职业道德
参考答案:B
第36题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标，可采取的技术措施是()
A.审查.论证建设工程施工方案
B.动态跟踪建设工程合同执行情况
C.建立建设工程目标控制工作考评机制
D.进行建设工程变更方案的技术经济分析
参考答案:A
第37题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
参考答案:A
第38题:国产设备原价一般指的是()。
A.成本价
B.设备制造厂的交货价
C.合同价
D.计划价
参考答案:B
第39题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()。
A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程
B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性
C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾
D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
参考答案:C
第40题:矩阵制组织形式的缺点是()。
A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权利不以合理分配
参考答案:C
第41题:《建设工程监理规范》是开展工程监理活动的纲领性文件，当编制好建设工程规划后，管理单位应()。
A.确定项目总监理工程师
B.成立项目监理机构
C.开展监理工作
D.制定各专业管理实施细则
参考答案:D
第42题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
参考答案:D
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第43题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元，1800万
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第44题:工程施工质量验收的最小单位是()。
A.分项工程
B.检验批
C.单位工程
D.分部工程
参考答案:B
第45题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28天
参考答案:D
参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。
第46题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
参考答案:D
第47题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。
A.竣工文件
B.投标文件
C.施工文件
D.招标文件
参考答案:D
第48题:设立项目监理机构的前提工作是()。
A.确定监理目标
B.制定监理大纲
C.制定监理人员岗位职责
D.确定监理工作内容
参考答案:A
第49题:项目监理机构建立的前提是()。
A.监理目标
B.监理工作内容
C.监理人员岗位职责
D.监理工作流程
参考答案:A
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
参考答案:BCE
第51题:EＰC模式的基本特征是()。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
参考答案:BCE
第52题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开，每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
参考答案:AE
第53题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
参考答案:BDE
第54题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第55题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.政府主管部门
E.工程毗邻单位
参考答案:ABC
第56题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。
A.共同的目标
B.出于自愿
C.高层管理的参与
D.承包商承担大部分风险
E.信息的共享
参考答案:BCE
第57题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标规划
C.有利于专业人员才能发挥
D.有利于决策指挥
E.有利于信息沟通
参考答案:ADE
第58题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
参考答案:CE
第59题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。
A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调
B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调
C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调
D.与外部环境因素进行协调
E.与技术规范.标准进行协调
参考答案:ABCD
第60题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第61题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第63题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第64题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
参考答案:BDE
第65题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合
参考答案:ADE
第66题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
参考答案:AB
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第67题:在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
参考答案:ABDE
第68题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第69题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
参考答案:BC
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第70题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
参考答案:ACE
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第71题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。
A.实施
B.转换
C.输出
D.反馈
E.对比
参考答案:BDE
第72题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。
A.集权与分权统一
B.专业分工与协作统一
C.动态相关
D.规律效应
E.才职相称
参考答案:ABE
第73题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
参考答案:AB
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第74题:为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展:()。
A.加强法制建设，走法制化的道路
B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展
C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位
D.适应市场需求，优化工程监理企业结构
E.加强培训工作，不断提高从业人员素质
参考答案:ABDE
第75题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。
A.招聘并培训生产人员
B.组织施工招标投标
C.征地.拆迁和平整场地
D.办理施工许可证
E.组织设备.材料定货
参考答案:BCDE
第76题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
参考答案:ACD
第77题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。
A.保险经纪人
B.建筑师
C.结构工程师
D.生产企业的工程师
E.工程咨询公司
参考答案:BCE
第78题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第79题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
参考答案:BDE