2022版广西壮族自治区二级注册建造师模拟真题
2022版广西壮族自治区二级注册建造师模拟真题
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。
A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同
C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失
D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
参考答案:D
参考解析:定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第1题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
参考答案:A
参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300
第2题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:C
参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。
第3题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。
A.生产厂家的制作许可证
B.出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
参考答案:C
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
第4题:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其资质条件，划分为不同的资质等级，其中()不是所要求的资质条件。
A.注册资本
B.专业技术人员
C.规模大小
D.已完成的建筑工程业绩
参考答案:C
参考解析:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。C项不是所要求的资质条件。
第5题:关于垫资的说法，正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
参考答案:D
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第6题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是()。
A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查
参考答案:B
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
第7题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
参考答案:D
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
第8题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。
第9题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:D
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第10题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是()。
A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任
C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用
参考答案:C
参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。
第11题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
参考答案:D
参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
第12题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
参考答案:C
参考解析:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家.集体.公民的合法利益的，依照以上规定处罚。
第13题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。
A.丧失享受待遇条件的
B.拒不接受劳动能力鉴定的
C.拒绝治疗的
D.拒绝上班的
参考答案:D
参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。
第14题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。
A.按甲的意见
B.按乙和丙的意见
C.重新组成仲裁庭经评议后
D.请示仲裁委员会主任并按其意见
参考答案:B
参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。
第15题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在()的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
参考答案:B
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
第16题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
参考答案:A
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第17题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
参考答案:A
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第18题:禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指()
A.直接费
B.项目施工成本
C.企业个别成本
D.社会平均成本
参考答案:C
参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。
第19题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
参考答案:A
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第20题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。
A.合法行为，洗车是司机的权利
B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
参考答案:B
参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。
第21题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业坠落摔伤的
参考答案:A
参考解析:在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A中负主要责任，所以不能认定为工伤。P232
第22题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
参考答案:D
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第23题:根据《绿色实施导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
参考答案:D
参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第24题:可撤销合同被撤销后，其法律后果是()
A.自撤销后无效
B.申请撤销时无效
C.自始无法律约束力
D.合同有效
参考答案:C
参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。
第25题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
参考答案:B
参考解析:转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13
第26题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。
A.施工企业的名称成标志
B.施工企业编制的投票文件
C.施工企业编制的施工方案
D.施工企业发明的新技术
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权:参见教材P22
第27题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
参考答案:A
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第28题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
参考答案:A
参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
第29题:关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是()。
A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁
B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权
C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定
参考答案:D
参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。故应选D。
第30题:关于财产保险的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
参考答案:C
第31题:关于标的物的损毁风险的承担，说法错误的是()。
A.标的物损毁的风险，在标的物交付之前由出卖人承担
B.在途标的物，除当事人另有约定外，损毁.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担
C.出卖人按约定未交付有关标的物的资料的，直接导致标的物损毁风险的转移
D.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担
参考答案:C
参考解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的，不会影响标的物损毁风险的转移。
第32题:在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为()。
A.合同变更
B.合同转移
C.合同转让
D.合同失效
参考答案:C
参考解析:在民事合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。
第33题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。
A.安装单位质检合格
B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215
第34题:下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。
A.监护纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.劳动纠纷
参考答案:D
参考解析:根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。
第35题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担
参考答案:C
参考解析:对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担。
第36题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
参考答案:B
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第37题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
参考答案:A
参考解析:P106
第38题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
参考答案:B
参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。
第39题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
参考答案:C
参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。
第40题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
参考答案:C
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。
第41题:根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
参考答案:A
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第42题:根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。
A.勘察单位
B.建设单位和施工企业
C.设计单位
D.建设单位和监理单位
参考答案:B
参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第43题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前
参考答案:B
参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第44题:(1)下列试块.试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。
A.屋面.厕浴间使用的防水材料
B.非承重结构的钢筋及连接接头试件
C.用于防水层上保护层的商品混凝土
D.抹灰砂浆中使用的掺加剂
参考答案:A
参考解析:本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236
第45题:某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
参考答案:B
参考解析:根据《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。因此，本案诉讼时效中止必须发生在2007年5月1日以后，同时出现了不可抗力事件。D项属于诉讼时效中断的情况。
第46题:根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
参考答案:D
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。
第47题:普通诉讼时效期间通常为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:B
参考解析:向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。
第48题:关于招标价格的说法，正确的是()。
A.招标时可以设定最低投标限价
B.招标时应当编制标底
C.招标的项目应当采用工程量清单计价
D.招标时可以设定最高投标限价
参考答案:D
参考解析:A错误，招标人不得规定最低投标限价。B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78
第49题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
参考答案:C
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第50题:施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
参考答案:C
参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。
第51题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。
A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复
参考答案:B
第52题:下列不属于代理主要种类的是()。
A.委托代理
B.法定代理
C.转代理
D.指定代理
参考答案:C
参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。
第53题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。
A.向人民法院提起诉讼
B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
参考答案:B
参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。
第54题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
参考答案:D
参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
第55题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
参考答案:B
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。
第56题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
参考答案:B
参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。
第57题:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由()组织召开。
A.监理单位
B.施工总承包单位
C.建设单位
D.相关专业承包单位
参考答案:B
参考解析:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。
第58题:下列设备中，属于特种设备的是()
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
参考答案:D
参考解析:考查内容:《特种设备安全监察条例》特种设备是指涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，同时也包括其附属的安全附件.安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
第59题:某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。
A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
参考答案:A
参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
参考答案:ABD
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第61题:以下()许可，作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
参考答案:BD
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。
第62题:以下工程不需要申请施工许可证的有()。
A.某公园喷泉工程投资额38万元
B.某配电房建筑面积200平方米
C.已领取开工报告的污水处理工程
D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑
E.某省军区建的军事指挥用房
参考答案:BCDE
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)(选项A需要领取，选项B不需领取);抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑(选项D不需领取);军用房屋建筑(选项E不需领取);按规定领取施工报告的工程(选项C不需领取)。
第63题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
参考答案:ABCD
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第64题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
参考答案:ABC
参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100
第65题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。
A.2015年4月5日
B.2015年4月12日
C.2015年4月20日
D.2015年5月10日
E.2015年5月20日
参考答案:BCDE
参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:
第66题:建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D.及时验收隐藏工程
E.提供必要的施工条件
参考答案:ABC
参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。
第67题:下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
参考答案:AE
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。
第68题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。
A.电梯的瑕疵担保义务
B.权利瑕疵担保义务
C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.受领标的物的义务
E.按照质量要求交付电梯的义务
参考答案:ABCE
参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。
第69题:根据《产品质量法》，生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
参考答案:ABDE
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第70题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。
A.出资
B.出让
C.划拨
D.抵押
E.转让
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。
第71题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
参考答案:ADE
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
第72题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.不同投标人的投标报价呈规律性差异
参考答案:BCDE
第73题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还
参考答案:ABD
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。
第74题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
参考答案:ABC
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
第75题:施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.安全生产管理人员
C.起重信号
D.安装拆卸工
E.暴(同音字)破作业人员
参考答案:ACDE
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
第76题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。
A.抢修作业
B.抢险作业
C.生产工艺上要求必须连续进行的作业
D.保密工程作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
参考答案:AB
第77题:关于依法必须招标项目中标合同的签订，下列说法正确的有()。
A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容
B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
E.书面合同订立后并进行了备案，双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议，发生争议时，以备案的合同作为双方工程款结算的依据
参考答案:ACDE
参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确，B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。
第78题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
参考答案:ABCD
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第79题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C..建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
参考答案:ABCD
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121