2022版最新版全国各地二级注册建造师考题
2022版最新版全国各地二级注册建造师考题
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院
参考答案:D
参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
第1题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
参考答案:B
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第2题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
参考答案:B
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第3题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
参考答案:B
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。
第4题:根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
参考答案:D
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。
第5题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。
A.1.5
B.2
C.3
D.4
参考答案:D
参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。
第6题:根据>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。
A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款
参考答案:A
参考解析:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177
第7题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
A.一般性和特殊性标准
B.施工技术标准和合同的约定
C.强制性和推荐性标准
D.国际标准和合同的约定
参考答案:B
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
第8题:行政处罚案例中，组织听证的费用是由()承担
A.行政机关
B.当事人
C.受益人
D.行业协会
参考答案:A
参考解析:当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。
第9题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。
A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
参考答案:B
第10题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
参考答案:B
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第11题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工组织方案
B.拆除建筑物的措施
C.保证安全施工的措施
D.建设单位编制的工程概要
参考答案:C
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第12题:某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，三家都未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否需要重新发包，下列说法中正确的是()。
A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标
B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包
C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标
D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包
参考答案:A
参考解析:评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。故选A。
第13题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。
A.侵权
B.违约
C.不当得利
D.无因管理
参考答案:B
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。
第14题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
参考答案:C
参考解析:A是不合格且拒绝修复的，B是承包人解除施工合同的情形，D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126
第15题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时，无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查，
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
参考答案:C
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时，责令改正。
第16题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
参考答案:A
参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第17题:《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
A.推荐性
B.国际
C.强制性
D.企业
参考答案:C
参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
第18题:关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
参考答案:A
参考解析:建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。采用新技术.新工艺.新材料或者致害因素多.施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。
第19题:招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。
A.政府信息
B.商业秘密
C.个人隐私
D.国家秘密
参考答案:D
参考解析:招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。
第20题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故
C.串通投票罪
D.工程重大安全事故罪
参考答案:D
第21题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
参考答案:C
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第22题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
参考答案:C
参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式，当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力，但没有强制执行力。所以B答案也是错的。
第23题:施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是()。
A.责令改正
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
参考答案:A
参考解析:《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第24题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。
A.仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
D.仲裁委员会主任兼任
参考答案:C
参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
第25题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
参考答案:D
参考解析:A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。P123
第26题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
参考答案:B
第27题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A.1
B.3
C.5
D.6
参考答案:B
参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年
第28题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
参考答案:B
参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295
第29题:关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件为规定利息的，可以不返还利息
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
参考答案:D
参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标，巳经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。
第30题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。
第31题:设备采购合同约定，()任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
参考答案:A
参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，()无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第32题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后
参考答案:B
参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
第33题:某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
参考答案:A
参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。
第34题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。
A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资
C.6个月的职工本人工资
D.12个月的职工本人工资
参考答案:A
参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。
第35题::某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利迕行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.80%
参考答案:B
参考解析:大于1年30%，小于1年50%，正好一年30%。
第36题:根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
参考答案:A
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第37题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
参考答案:D
第38题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一
参考答案:D
参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。
第39题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
参考答案:B
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。
第40题:甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接收，应承担违约责任
D.双方合同已变更，乙送货构成违约
参考答案:C
参考解析:买卖合同是诺成合同，双方当事人意思表达一致即可成立，已交付水泥属于履行合同，而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定，如果当事人对于变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
第41题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
参考答案:A
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第42题:下列法律中，属于民法商法的是()。
A.政府采购法
B.公司法
C.招标投标法
D.劳动法
参考答案:B
参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。
第43题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
参考答案:D
参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第44题:在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
参考答案:D
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中，其担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人;保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人;而留置属于法定担保物权，被留置的担保物只能属于债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。
第45题:·关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方意见变更合同
参考答案:A
参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B，合同变更的范围广于工程变更;选项C，双方当事人协商一致，就可以进行合同变更;选项D，合同变更不能单方进行。P124。
第46题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
参考答案:D
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第47题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。
A.仍按图纸施工
B.按经验继续施工
C.由施工单位技术人员修改图纸
D.向相关单位及时提出修改建议
参考答案:D
参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。
第48题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。
A.21点至次日6点
B.22点至次日8点
C.21点至次日8点
D.22点至次日6点
参考答案:D
参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段，P168
第49题:施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未编制拆装方案.制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.2万元以上5万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
参考答案:C
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位有下列行为之一的:(1)未编制拆装方案.制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第50题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
参考答案:C
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
第51题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案:D
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
第52题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是()。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对设计机构安全的试块.试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重
参考答案:A
参考解析:选项BC均属于工程质量不良行为
第53题:注册建造师的义务包括()。
A.使用注册建造师名称
B.使用本人注册证书.执业印章
C.执行技术标准.规范和规程
D.对本人执业活动进行解释和辩护
参考答案:C
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。
第54题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。
A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜
B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准
C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标
参考答案:B
第55题:(1)关于承揽合同解除的说法，正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿
参考答案:A
第56题:“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量.安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。
A.节电.节能.节水.节材
B.节能.节地.节水.节材
C.节能.节水.节油.节材
D.节能.节电
参考答案:B
参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180
第57题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
参考答案:D
参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
第58题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。
A.4倍
B.3倍
C.2倍
D.1倍
参考答案:C
第59题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
参考答案:D
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。
A.施工企业分公司不具有法人资格
B.施工企业的项目经理部不具有法人资格
C.施工企业法人属于财团法人
D.施工企业的法定代表人是法人
E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
参考答案:ABE
参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。
第61题:取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前1年内不得有下列选项中的()情形。
A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.发生过较大生产安全事故的
D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的
E.企业发生合并.分立.改制的
参考答案:ABCD
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。选项E，属于正常的企业变更。
第62题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
参考答案:BDE
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。
第63题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有()。
A.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
B.提供的设计有缺陷
C.直接指定分包人分包专业工程
D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
E.提供的建筑材料不符合强制性标准
参考答案:BCDE
参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程
第64题:根据《物权法》，当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。
第65题:(1)法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
参考答案:ABE
参考解析:法的形式的含义包括:法律规范创制机关的性质及级别；(2)法律规范的外部表现形式；(3)法律规范的效力等级；(4)法律规范的地域效力。
第66题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
参考答案:ABCD
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第67题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。
A.屋面防水工程为5年
B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为5年
参考答案:ABCD
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。
第68题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
参考答案:ABD
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第69题:下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。
A.抢险救灾项目
B.利用扶贫资金以工代赈项目
C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目
D.采用不可替代的专有技术
E.建筑面积500平方米的社区医院
参考答案:ABCD
参考解析:社区医院虽然规模很小，但是属于关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目的范围，必须进行招标。
第70题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()
A.在法律面前一律平等
B.有言论.出版.游行和示威的自由
C.有宗教信仰的自由
D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权
E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利
参考答案:ABCD
参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。
第71题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
参考答案:BCDE
参考解析:B当事人的陈述是证据的种类；C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料，D工程设计图纸属于书证；E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312
第72题:施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.安全生产管理人员
C.起重信号
D.安装拆卸工
E.暴(同音字)破作业人员
参考答案:ACDE
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
第73题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。
A.出资
B.出让
C.划拨
D.抵押
E.转让
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。
第74题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。
A.总承包单位单独向建设单位承担责任
B.分包单位单独向建设单位承担责任
C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任
D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E.分包单位向总承包单位承担责任
参考答案:CE
参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第75题:甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
参考答案:CD
参考解析:本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。
第76题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
参考答案:ABC
参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100
第77题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。
A.施工单位申请执行的期间为1年
B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖
C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖
D.施工单位有权向人民法院申请执行
参考答案:D
第78题:依据我国《招标投标法》，下列项目中()必须经过招标才能进行。
A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目
B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施
C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的
D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
E.世行贷款的污水处理厂
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的，按照规定则可以不进行施工招标。P75。
第79题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
参考答案:CDE