2022年浙江杭州一建机电科目在线模拟考试预习题

2022年浙江杭州一建机电科目在线模拟考试预习题


一.单选题(共有20题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装的方式,下列程序中工序顺序正确的是()。

A..吊装下段.找正→基础验收.设置垫铁→吊装上段.找正→组焊段间环焊缝→整体找正

B..基础验收.设置垫铁→吊装下段.找正→吊装上段.找正→组焊段间环焊缝→整体找正

C..基础验收.设置垫铁→吊装上段.找正→吊装下段.找正→组焊段间环焊缝→整体找正

D..吊装下段.找正→吊装上段.找正→组焊段间环焊缝→基础验收.设置垫铁→整体找正

参考答案:B

参考解析:理解:塔器要在基础上组装,所以首先要求基础要合格,另外,先下段后上段的顺序。


第1题:矿业设备包括采矿设备和选矿设备,其中属于采矿设备的是()。

A.破碎设备

B.提升设备

C.筛分设备

D.磨矿设备

参考答案:B


第2题:下列设备验收内容中,不属于外观检查的是()。

A.润滑油脂

B.非加工表面

C.管缆布置

D.焊接结构件

参考答案:A


第3题:两台在合适的工况下额定起重量为25T的汽车起重机共同抬吊一件重物.吊装载荷不应大于()。

A.36.4t

B.40t

C.41.3t

D.45.5t

参考答案:B


第4题:下列考核指标中。与锅炉可靠性无关的是()。

A.运行可用率

B.容量系数

C.锅炉热效率

D.出力系数

参考答案:C


第5题:()具有良好的塑性和韧性。易于成型和焊楼,使用极为广泛。

A.低合金結构钢

B.低合金高强度钢

C.特殊性能低合金商强度钢

D.碳素结构钢

参考答案:D


第6题:大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时,应以()为基准。

A.中压转子

B.低压转子

C.高压转子

D.电机转子

参考答案:B

参考解析:在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次,对轮找中心通常都以全实缸.凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整;再次,各对轮找中心时的开口和高低差要有预留值;最后,一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。


第7题:自动化仪表工程中塑料绝缘电缆敷设时的环境温度应不低于()。

A.0℃

B.-5℃

C.-10℃

D.-15℃

参考答案:A

参考解析:1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃。


第8题:下列表述正确的是()。

A.排水管道水平干管安装结束后通球率必须达到50%

B.通球球径不小于排水管道管径的1/3

C.热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道底部干管,后冲洗各环路支管

D.对于建筑物内不同材质的管道,应先安装塑料管道,后安装钢制管道

参考答案:C


第9题:关于保修明说法正确的是()。

A.保修期从竣工合格之日算起

B.管线的保修期为3年

C.供热保修期为1年

D.设备安装的保修期为5年

参考答案:A

参考解析:此题考查工程的最低保修期。根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。A正确。2.电气管线.给水排水管道.设备安装工程保修期为2年。BD错误。3.供热和供冷系统为2个供暖期.供冷期。C错误。4.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。


第10题:机械设备安装的一般施工程序中,设备基础检查验收的紧后程序是()。

A.基础放线

B.设备开箱检查

C.安装精度调整与检测

D.垫铁设置

参考答案:D


第11题:涡轮流量计的信号线采用的线缆是()。

A.塑铜线

B.屏蔽线

C.控制电缆

D.裸铜线

参考答案:B

参考解析:流量计安装应符合以下规定:涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线,其上.下游直管段的长度应符合设计文件的规定。


第12题:在工程施工过程中所采的新材料.新技术.新工艺.新设备等的项目,应进行()。

A.季节性回访

B.定期回访

C.技术性回访

D.不定期回访

参考答案:C


第13题:下列特殊钢中,常用于制造加热炉.锅炉.燃气轮机等高温装置零件的是()。

A.耐候钢

B.耐磨钢

C.耐热钢

D.耐蚀钢

参考答案:C

参考解析:本题考查的是黑色金属材料的类型及应用。耐热钢要求在高温下具有良好的抗蠕变.抗断裂和抗氧化的能力,以及必要的韧性。例如,在加热炉.锅炉.燃气轮机等高温装置中的零件就是使用耐热钢。P2。


第14题:预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施,属于焊接工艺措施的是()。

A.合理选择焊缝尺寸和形状

B.合理的焊接线能量

C.预留收缩余量

D.合理选择装配程序

参考答案:B


第15题:下列属于按照采购方式划分的采购类型是()。

A.招标采购

B.工程采购

C.货物采购

D.服务采购

参考答案:A


第16题:通用机械设备是指通用性强.用途较广泛的机械设备,下列不属于通用机械的是()。

A.压缩机

B.锅炉设备

C.输送设备

D.风机

参考答案:B

参考解析:机电工程项目通用机械设备是指通用性强.用途较广泛的机械设备,主要有:泵.风机.压缩机.输送设备。


第17题:长江电缆的保护区一般为不小于线路两侧各()。

A.0.75m

B.50m

C.100m

D.3704m

参考答案:C

参考解析:0.75M是地下电缆对其保护区的要求;50M是中小河流电缆对其保护区的要求;3704M是海底电缆对其2海里保护区的要求;100M是大江大河电缆对其保护区的要求。


第18题:工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,炉体冷却装置.管道和炉壳应有试压记录及()。

A.超声波探伤记录

B.x射线探伤记录

C.压力容器施工许可证明

D.焊接严密性试验合格证明

参考答案:D

参考解析:工业炉窑工序交接的一般规定,工序交接证明书应包括下列内容;1.炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;2.隐蔽工程的验收合格证明;3.炉体冷却装置,管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明;4.铜结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录;5.动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明;6.炉内托砖板和锚固件等的位置.尺寸及焊接质量的检查合格证明;7.上道工序成果的保护要求。


第19题:压缩机安装宜采用()。

A.绝热层基础

B.框架基础

C.箱式基础

D.柱基础

参考答案:B


二.多选题(共有10题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第20题:降低项目施工成本的组织措施有()。

A.将成本责任分解到各岗位

B.选择最佳施工方案

C.确定合理的工作流程

D.制定资金使用计划

E.采取必要的风险对策

参考答案:AC

参考解析:B属于技术措施;D属于经济措施;E属于合同措施。


第21题:下面关于电动机的安装前的检查中,正确的是()。

A.检查空气间隙属于开箱检查中的一项内容

B.干燥方法有外部加热源干燥法和通电干燥法等

C.干燥时可以采用酒精温度计.电阻温度计.水银温度计等。

D.烘干温度要缓慢上升,每小时的温升控制在5-8℃

E.当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经8h稳定不变,认为干燥完毕

参考答案:ABD

参考解析:C不允许用水银温度计,E经5H稳定不变。


第22题:计量检定按其检定的目的和性质分类,包括有()。

A.首次检定

B.后续检定

C.使用中检定

D.末期检定

E.仲裁检定

参考答案:ABCE

参考解析:计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定.后续检定.使用中检定.周期检定和仲裁检定。


第23题:评标委员会中,必须有()方面的老师,且不得少于评委总数的2/3。

A.环保

B.技术

C.管理

D.财会

E.经济

参考答案:BE

参考解析:评标委员会组成。一般由招标人代表和技术.经济等方面的老师组成,其成员人数为5人以上单数。其中技术.经济等方面的老师不得少于成员总数的2/3。


第24题:起重吊装工程中.履带式起重机吊装载荷的组成有()。

A.吊臂重量

B.被吊设备(含吊耳)重量

C.吊索重量

D.吊钩上部滑车组钢丝绳重量

E.吊钩重量

参考答案:BCDE


第25题:有关Q235的说法,不正确的有()。

A.属于高碳钢

B.具有良好的塑性和韧性

C.可以建造桥梁

D.b级可用于制造拉杆

E.具有良好的耐蚀性

参考答案:ADE

参考解析:本题考查的是黑色金属材料的类型及应用。选项A,Q235含碳量适中,不属于高碳钢;选项B,Q235具有良好的塑性.韧性.焊接性能.冷加工性能;选项C,Q235可以大量生产钢板.型钢.钢筋,用以建造高压输电铁塔.桥梁.厂房屋架等;选项D,Q235中C.D级钢含硫.磷量低,相当于优质碳素钢,适用于制造对可焊性及韧性要求较高的工程结构机械零部件,如机座.支架.受力不大的拉杆.连杆.轴等;选项E,Q235不具备良好的耐蚀性能。P1。


第26题:关于成套配电装罝开箱检查注意事项的说法,正确的有()。

A.柜内电器.元件和绝缘瓷瓶无损伤和裂纹

B.备件的供应范围和数量应符合合同要求

C.柜内的接地线应符合有关技术要求

D.柜内的关键部件应有产品制造许可证的复印件

E.柜内的电器和元件均应有合格证的复印件

参考答案:ABCD

参考解析:本题考查的是成套配电装罝进入现场的检查。开箱检查应注意事项:包装及密封应良好。设备和部件的型号.规格.柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜内电器及元部件.绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。P79。


第27题:金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施有()。

A.先焊短焊缝,后焊长焊缝

B.焊工均匀分布,同向分段焊接

C.焊工均匀分布,对称施焊

D.初层焊道蚕蛹分段退焊法

E.初层焊道采用跳焊法

参考答案:ADE


第28题:吊装方案中的吊装平面.立面布置图应标注的主要内容包括()。

A.设备组装.吊装位置

B.起重机械组车.拆车.吊装站立位置

C.设备吊点位置及结构图

D.所用的各个地锚位置或平面坐标

E.吊装警戒区

参考答案:ABDE


第29题:下列测量管道的安装.正确的有()。

A.测量管道水平敷设有1:10~1:100的坡度

B.在管道的集气处安装排液装置

C.测量管道与工艺管道距离不得小于150mm

D.测量管道与高温设备连接应采取热膨胀补偿措施

E.薄壁测量管道严禁使用钢印作标识

参考答案:ADE


案例分析题(共有5题)

第30题:



A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见表5:
  A公司持有1级锅炉安装许可证和GD1级压力管道安装许可证,施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。
  A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期,A公司已于许可证有效期届满前6个月,按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请,并已完成换证鉴定评审,发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为,新的许可证不一定能被批准,为不影响工程的质量和正常进展,建议建设单位更换施工单位。
  工程所在地的冬季气温会低至-10℃,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。
  A公司在油系统施工完毕,准备进行油循环时,监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向上布置,要求整改。A公司整改后,自查原因,是施工技术方法的控制策划失控。
  锅炉安装后进行整体水压试验。
  (1)水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。
  (2)在试验压力保持期间,压力降△p=0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:压力保持不变,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。
  在工程竣工验收中,A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由,直至工程竣工验收50d后,才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。

1.本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定?说明理由。

参考答案:1.本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求不符合有关规定。   理由是:A公司持有的锅炉安装许可证未过期(或在有效期内),A公司的换证程序合规(符合规定)。


2.锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量?如何复验合金钢部件的材质?

参考答案:锅炉安装环境温度低于0℃时应采取相应的技术措施。   A公司是根据下列技术文件清点锅炉受热面的部件数量:   (1)供货清单;   (2)装箱单;   (3)图纸。   复验合金钢部件的材质的方法:用光谱分析、逐件复验合金钢部件的材质。


3.油系统管路上的阀门应怎样整改?施工技术方法的控制策划有哪些主要内容?

参考答案:油系统管路上阀门的整改措施:阀门门杆应水平(或向下)布置。   施工技术方法的控制策划主要内容有:   (1)施工方案;   (2)专题措施;   (3)技术交底;   (4)作业指导书;   (5)技术复核。


4.计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?本次水压试验是否合格?

参考答案:锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力为25MPa。   根据背景资料的描述及相关规定,压力表的精度和数量满足水压试验要求。   根据背景资料的描述及相关规定,本次水压试验合格。


5.在工程竣工验收中,A公司的做法是否正确?说明理由。

参考答案:在工程竣工验收中,A公司的做法不正确。   理由:特种设备的安装竣工后,安装施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。


第31题:

某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了建筑智能化工程施工进度计划(见表4),该进度计划在被安装公司审批时被否定,要求重新编制。
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控部件进行复检,均符合设计要求。
项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40*4镀锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。


表4建筑智能化工程施工进度计划
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控件进行复检,均符合设计要求。
项目部依据工程技术文件和智能化建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。

1.写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序,深化设计应具有哪些基本的要求?

参考答案:(1)紧前工序是设备供应商的确定。 (2)深化设计的要求: ①自动监控系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化。首先了解建筑物的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后依据监控产品进行深化设计。 ②施工深化中还应做好与建筑给水排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。


2.项目部编制的建筑智能化工程施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表达方的施工进度计划有哪些缺点?

参考答案:(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。 (2)横道图施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间,不能反映影响工期的关键工作和关键线路,也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾,不利于施工进度的动态控制。


3.材料验收有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?

参考答案:材料进场验收要求: (1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样检证明报告。 (2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。 (3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。 (4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。


4.画岀40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式,扁钢需要多少面焊接?

参考答案:扁钢需要至少3面焊接。


5.该智能化工程有多少个子分部工程?子分部工程的验收结果由哪些单位填写,记录表签字人有哪些?

参考答案:验收结论由建设单位或监理单位填写。 记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人,总监理工程师,施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人,设计单位项目负责人。


第32题:A 公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水、排水、消防、电气、通风 空调等设备材料采购,安装及调试工作。A 公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳 压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给 B 公司。 为了提高施工效率,A 公司采用 BIM 四维(4D) 模拟施工技术,并节施工组织方案结合,按进度计 划完成了各项安装工作。 在自动喷水灭火系统调试阶段,B 公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成 后交付 A 公司进行系统联动试验,但 A 公司认为 B 公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端 试水装置(见图 2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B 公司对末端试水装置进行了返工,并完相关 的调试工作后,交付 A 公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工 程质量验收合格。



1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?

参考答案:四维(4D) 施工模拟的作用有: (1)在 BIM 三维模型的基础上融合时间概念可实现四维模拟,避免施工延期。 ( 2 )可以直观地体现施工的界面、顺序,使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了。 (3)通过四维施工模拟与施工组织方案的结合,使设备材料进场、劳动力配置、机械排版等各项工作的 安排变得更为有效、经济。设备吊装方案及一些重要的施工步骤,都可以用四维模拟的方式很明确地向业主、 审批方展示出来。


2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末尝试水装置漏装哪个管件?

参考答案:①少试水接头,②少排水漏斗,③少通气管。④错误点压力表应该二块且为弹簧压力表或加表弯;⑤ 排水管径至少 75mm。


3.B公司还有哪些调试工作未完成?

参考答案:B 公司未完成的调试工作还包括:水源测试;排水设施调试和联动试验。


4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?

参考答案:联动试运行除 A 公司外,还应有专业承包单位(分包单位)、建设单位、监理单位。


第33题:

某机电安装公司,承建3000m2工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。根据双方商定,人工费为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
安装公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:施工前技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场环境情况等。
事件2:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。
事件3:5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件4:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件5:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件6:5月29日因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件7:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工60个工日,机械窝工9个台班。
安装公司最终按照施合同内容按要求完成完成施工后,向监理单位送交验收申请报告,监理单位根据施工合同、验收标准进行审查,确认工程具备交付使用的条件后,进行了正式验收。

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。

参考答案:对索赔要求的判定如下: (1)事件1:索赔不成立。因挖掘机是承包商负责租赁的,此事件发生原因属于承包商自身责任,不应向厂方提出索赔。 (2)事件2:索赔成立。厂方应向建筑公司提供准确的施工地质条件,因施工地质条件的变化耽误的工期厂方应给与赔偿。 (3)事件3:索赔成立。这是因设计变更引发的索赔,图纸会审阶段因为没有及时发现设计错误的责任本身不在于施工方,施工方没有这个责任和义务,反过来作为设计的委托者——建设方应该有这方面的责任。 (4)事件4:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误,是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的,应提出索赔。 (5)事件5:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。


2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

参考答案:各事件工期索赔的计算如下: (1)事件2:索赔工期5天(5月15~19日)。 (2)事件3:索赔工期2天。因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量:4500/10=450m3。 现增加工程量900m3,因此应增加工期为:900/450=2(天)。 (3)事件4:索赔工期3天(5月20~22日)。因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。 (4)事件5:索赔工期1天(5月23日)。工程修复导致的工期延长责任由业主承担。 (5)共计索赔工期为:5+2+3+1=11(天)。


3.假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?

参考答案:合理的索赔费用计算如下: (1)事件2:人工费:15×23=345(元)。(注:增加的人工费应按人工费单价计算) 机械费:450×5=2250(元)。(注:机械窝工,其费用应按租赁费计算) 管理费:345×30%=103.5(元)。(注:本题条件为管理费为增加人工费30%,与机械费等无关) (2)事件3:可直接按土方开挖单价计算,可索赔费用为:900×4.2×(1+20%)=4536(元)。(注:与按FIDIC条款计算不一样,FIDIC中土方开挖会加上周边2m的工程量) (3)事件4:费用索赔不成立。(注:因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担) (4)事件5:人工费:30×23=690(元)。 机械费:450×1=450(元)。(注:此时机械窝工1天) 管理费:690×30%=207(元)。 (5)合计可索赔费用为:345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5(元)。


第34题:

某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单位采购,其余设备、材料由施工单位自行采购。


施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(如图2所示),报监理及建设单位后被否定。
  施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。
  在设备制造合同签订后,项目部根据监造大纲,编制了设备监造周报和月报,安排了专业技术人员驻厂监造,并设置了监督点。设备制造完成后,因运输问题导致设备延期5d运达施工现场。
  施工期间,当地发生地震,造成工期延误20d,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3d;在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20万元,工期延误40d。
  项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水,施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被建设单位否定,施工单位派出人员对阀门进行了维修。

1.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?

参考答案:1.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因和改正措施如下:   (1)设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱上,应在混凝土柱四角使用木方(或钢板)保护;   (2)牵引绳采用结构柱为受力点,须报原设计单位校验同意后实施。


2.检定合格的电能表为什么不能使用?项目部编制的设备监造周报和月报有哪些主要内容?

参考答案:检定合格的电能表不能使用的理由:电能表属于强制检定范畴,必须经省级计量行政主管部门授权的检定机构进行检定,合格后才准使用。   项目部编制的设备监造周报和月报主要内容有:   (1)设备制造进度情况;   (2)质量检查的内容;   (3)发现的问题及处理方式;   (4)前次发现问题处理情况的复查;   (5)监造人、时间等其他相关信息。


3.计算本工程可以索赔的工期及费用。

参考答案:本工程可以索赔的工期及费用计算如下:   (1)本工程可以索赔的工期=20+40=60d。   (2)本工程可以索赔的费用=50+20=70万元。


4.项目部采用的试压及冲洗用水是否合格?说明理由。说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由。

参考答案:项目部采用的试压及冲洗用水是否合格的判断及理由如下:   判断:项目部采用的试压及冲洗用水不合格。   理由:不锈钢管道的试压及冲洗用水的氯离子含量要小于25ppm。   建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由:   (1)阀门虽为建设单位指定产品,但阀门合同的签订及采购是施工单位(质量责任主体)。   (2)工程还处于质保期内,施工单位应该无条件维修。