广西一级建造师法规考核题目
广西一级建造师法规考核题目
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
参考答案:C
第1题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。
第2题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
参考答案:D
第3题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月
参考答案:D
参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。
第4题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜
参考答案:A
第5题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
参考答案:A
第6题:根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同.双务合同.有偿合同
B.有名合同.双务合同.不要式合同
C.无名合同.单务合同.要式合同
D.有名合同.单务合同.要式合同
参考答案:A
第7题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
参考答案:A
第8题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
参考答案:C
第9题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
参考答案:B
第10题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止
B.工程建设行业标准实施后也需要复审
C.工程建设地方标准中没有强制性条文
D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
参考答案:C
第11题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
参考答案:A
第12题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
参考答案:D
第13题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
参考答案:B
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。
第14题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定
参考答案:C
第15题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
参考答案:A
第16题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
参考答案:A
第17题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备，必须由()承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
参考答案:B
参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.
第18题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
参考答案:A
第19题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的
参考答案:B
第20题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般()复审一次。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
参考答案:D
参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般也是5年复审1次。
第21题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满，乙取得该设备的所有权
参考答案:C
第22题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的，应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
参考答案:A
第23题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
参考答案:B
参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。
第24题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
参考答案:B
第25题:根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
参考答案:D
参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立
第26题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
参考答案:C
第27题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
参考答案:C
第28题:关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
参考答案:C
参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.
第29题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
参考答案:C
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。
第30题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
参考答案:A
第31题:根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
参考答案:D
第32题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
参考答案:B
第33题:某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2014年7月2日完工，后安装工程于2014年6月5日经建设.设计.监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。
A.2014年7月2日
B.2014年6月5日
C.2014年6月8日
D.2014年6月20日
参考答案:B
第34题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
参考答案:A
第35题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
参考答案:D
第36题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
参考答案:B
第37题:关于仲裁的说法，正确的是()。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理
B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理
D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理
参考答案:A
第38题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。
B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。
C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。
D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水
参考答案:A
第39题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案:B
第40题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。
A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费
C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费
参考答案:C
第41题:下列不属于合同应具有的特征是()。
A.合同是一种法律行为
B.合同当事人的法律地位平等
C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务
D.合同的成立无须两个以上的当事人
参考答案:D
第42题:甲和乙签订了材料运输合同，由乙和丙以汽车运输方式联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。事故处理后，丙将其余材料送至指定地点。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.甲应要求乙退还运费
C.乙和丙对此承担连带责任
D.甲直接要求丙赔偿损失
参考答案:C
第43题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
参考答案:D
第44题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
参考答案:D
第45题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
参考答案:B
第46题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
参考答案:A
第47题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
参考答案:D
第48题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行政协会协助政府部门的综合信用评价
参考答案:B
第49题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案:D
第50题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人自行提货并承担损失
参考答案:C
第51题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任
参考答案:C
第52题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
参考答案:A
第53题:法人的()是确定法律管辖的依据。
A.名称
B.场所
C.组织机构
D.必要财产第4页
参考答案:B
第54题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
参考答案:D
第55题:下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
参考答案:A
第56题:施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
参考答案:B
参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。
第57题:关于建设工程返修的说法,正确的是()
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
参考答案:C
第58题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同
参考答案:B
第59题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
参考答案:A
参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。
第60题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
参考答案:C
第61题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
参考答案:D
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第62题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
参考答案:C
第63题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
参考答案:C
第64题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。
A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
参考答案:C
参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。
第65题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
参考答案:B
参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债，乙材料供应商收到的货款属于不当得利，应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。
第66题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准
参考答案:C
参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。
第67题:物权中最重要.最完全的一种权利是()。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.从物权
参考答案:A
第68题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
参考答案:A
第69题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
参考答案:A
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
参考答案:C
参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。
第71题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。
参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。
第72题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。
A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
参考答案:ABCD
参考解析:第四章第3节相关合同制度P183
第73题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理
参考答案:AB
参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。
第74题:下列选项中不属于要约邀请的有()。
A.商品价目表
B.投标书
C.招标公告
D.拍卖公告
E.符合要约规定的售楼广告
参考答案:BE
第75题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。
A.按合同约定交付设备
B.转移该设备所有权
C.承担设备损毁风险
D.瑕疵担保
E.现实交付
参考答案:ABD
第76题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。
A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准
B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准
C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定
D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
参考答案:ACDE
参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
第77题:使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
参考答案:ABC
第78题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学
参考答案:CD
第79题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理
参考答案:AB
第80题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
参考答案:ABCD
第81题:关于建设工程保修责任的说法,正确的是()。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担
B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担
E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修
参考答案:CE
第82题:在行政复议期间，行政机关不停止执行具体的行政行为，但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
参考答案:ABC
第83题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
参考答案:ABCD
第84题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。
A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日
D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日
参考答案:ABE
第85题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
参考答案:AE
第86题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止()。
A.修建储存腐蚀性物品仓库
B.开采矿产
C.进行影视剧摄制活动
D.举办大型群众性活动
E.修建生产易燃性物品工厂
参考答案:ABE
第87题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布
参考答案:BE
第88题:根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.人民法院对保全财产予以查封
C.监察机关给予机关工作人员降级处分
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
E.行政拘留
参考答案:BCD
第89题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程结算资料
E.材料采购合同
参考答案:ABC
第90题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
参考答案:BCDE
第91题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
参考答案:AC
第92题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
参考答案:ABCD
第93题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
参考答案:BCD
第94题:以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。
A.混凝土养护过程中应采取必要措施
B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核
C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量
D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置
E.现场车辆冲洗设立循环用水装置
参考答案:ABDE
第95题:下列关于意外伤害保险的表述，正确的是()。
A.意外伤害保险费由施工单位支付
B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
C.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位共同支付意外伤害保险费
D.保险费率提倡差别费率和浮动费率
E.投保实行不计名和不计人数的方式
参考答案:ABDE
第96题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地
C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地
D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地
E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地
参考答案:AE
第97题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。
A.法律规定
B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音
D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告
参考答案:BCDE
第98题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
参考答案:ADE
第99题:甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议，由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定，乙公司的权利包括()。
A.循环利用废弃物
B.拒绝超载运输废弃物
C.要求甲支付清运费
D.合理控制装载量
E.将废弃物运往指定消纳点
参考答案:BC