江西省南昌监理工程师模拟题库
江西省南昌监理工程师模拟题库
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
参考答案:D
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第1题:某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日，可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工，每天采用二班制，每段投入的人工数为40个工日，其流水节拍值为()天。
A.15
B.10
C.8
D.5
参考答案:D
第2题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
参考答案:D
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第3题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位
参考答案:C
第4题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案:C
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。
第5题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
参考答案:C
第6题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第1年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为()万元。
A.18.00
B.73.08
C.140.46
D.231.54
参考答案:D
第7题:建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的()和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.固定资产投资方向调节税
D.建筑安装工程费用
参考答案:C
第8题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
参考答案:A
第9题:FNPV=0，表明项目获利程度()。
A.低于基准收益率
B.高于基准收益率
C.等于基准收益率
D.等于零
参考答案:C
第10题:对制造周期长的设备，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.目标监控
B.巡回监控
C.定点监控
D.设置质量控制点监控
参考答案:B
第11题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
参考答案:A
第12题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
参考答案:B
第13题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
参考答案:D
第14题:在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
参考答案:A
第15题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
参考答案:C
第16题:建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是()。
A.编制设备监造方案
B.选择合格的供货厂商
C.确定主要技术参数
D.选择适宜的运输方式
参考答案:B
第17题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。
A.实际费用
B.建设投资
C.施工费用
D.设备制造安装费用
参考答案:B
第18题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
参考答案:D
第19题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.总体设计单位
D.施工单位
参考答案:C
第20题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
参考答案:D
第21题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
参考答案:A
第22题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.直方图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
参考答案:B
第23题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。
A.环刀法
B.直接称量法
C.水袋法
D.灌砂法
参考答案:D
第24题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
参考答案:B
第25题:工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
参考答案:D
第26题:采用固定总价合同时，发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
参考答案:D
第27题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元，1800万
B.1800万元，1770万元
C.1830万元，1800万元
D.1830万元，1770万元
参考答案:B
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。
第28题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时，属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
参考答案:D
第29题:工程设备验收前，()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
参考答案:C
参考解析:工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法.质量标准.验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。
第30题:某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
参考答案:C
第31题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
参考答案:A
第32题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样
参考答案:A
第33题:检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后，由施工单位归档。
A.建设单位或施工单位
B.施工单位或工程监理单位
C.检测机构或建设单位
D.建设单位或工程监理单位
参考答案:D
第34题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第35题:()项目是对检验批的基本质量产生决定性影响的检验项目，不允许有不符合要求的检验结果。
A.一般
B.功能
C.主控
D.保证
参考答案:C
第36题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
参考答案:C
第37题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。
A.进度计划的合理性和可行性
B.技术经济定额的合理性和可行性
C.设计准备工作计划的完整性
D.材料设备供应计划的合理性
参考答案:A
第38题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
参考答案:C
第39题:下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
参考答案:D
第40题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
参考答案:B
第41题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
参考答案:B
第42题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时，要在施工过程中对承包企业进行进一步考核，考核的重点是()。
A.人员的素质
B.企业质量控制的真实能力
C.企业领导班子的质量意识
D.企业的技术水平
参考答案:B
第43题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。
A.成本核算
B.进行招标和投标
C.技术与经济相结合
D.实行经济承包责任制
参考答案:C
第44题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。
A.建立的对象不同
B.服务的范围不同
C.控制的目标不同
D.作用的时效不同
参考答案:D
参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。
第45题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
参考答案:B
第46题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.x项目技术负责人
参考答案:B
第47题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。
A.质量特性值呈正态分布
B.质量特性值呈周期性变化
C.质量特性值易于识别
D.特性值的稳定状态
参考答案:A
第48题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。
A.430000
B.449000
C.442000
D.454250
参考答案:D
第49题:某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是()天。
A.18
B.24
C.34
D.42
参考答案:B
第50题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
参考答案:D
第51题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
参考答案:B
第52题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
参考答案:C
第53题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接，实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接，待工程全部竣工后一并交付使用
参考答案:A
第54题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
参考答案:B
第55题:除编制建设单位负责供应的物资计划外，监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。
A.上级部门
B.建设单位
C.物资生产部门
D.施工单位和专门物资采购供应部门提交
参考答案:D
第56题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
参考答案:C
第57题:()时对应的折现率称为内部收益率，用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
参考答案:C
第58题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第59题:对流动资金的叙述，错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料.燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
参考答案:D
第60题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。
A.可以计量
B.不予计量
C.经业主同意后计量
D.施工单位计量，监理工程师签认
参考答案:B
第61题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
参考答案:A
参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
第62题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
参考答案:D
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。
第63题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
参考答案:B
第64题:经返修或加固的分项.分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
参考答案:B
第65题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
参考答案:B
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。
第66题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。
A.主要部位
B.工程项目的重要性
C.主要工种
D.工程用途
参考答案:C
第67题:某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为100万元，则该方案财务内部收益率的职值范围为()。
A.<12%
B.12%--13%
C.13%--14%
D.>14%
参考答案:C
第68题:以下属于动态分析方法的是()。
A.因果分析图
B.直方图
C.排列图
D.控制图
参考答案:D
第69题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
参考答案:A
第70题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
参考答案:D
第71题:设备检查验收的质量控制中，对于重要的关键性大型设备，应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
参考答案:B
第72题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
参考答案:C
第73题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。
A.流水殷
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
参考答案:B
第74题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作而进行施工
参考答案:D
第75题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响
参考答案:B
第76题:在工程网络计划中，关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
参考答案:A
第77题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
参考答案:C
第78题:施工图审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，审查合格书应经()签发，并加盖审查机构公章。
A.专业监理工程师
B.专业审查人员
C.总监理工程师
D.法定代表人
参考答案:D
第79题:设计交底的主要内容一般不包括()。
A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释
B.设计地震烈度是否符合当地要求
C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明
D.施工图设计文件总体介绍
参考答案:B
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第81题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。
A.设计纲要和设计合同
B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规
C.项目投资概算
D.有关建设工程的技术标准
E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告
参考答案:BDE
第82题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
参考答案:BCDE
第83题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿
参考答案:ACD
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
第84题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第85题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格
参考答案:ACE
第86题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
参考答案:2013
第87题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。
A.造价低
B.数量多
C.体积小
D.加工工序多
E.废品率高
参考答案:BDE
第88题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时，应由()参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
参考答案:ABCD
第89题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
参考答案:ABC
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第90题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
参考答案:BCD
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第91题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
参考答案:BCDE
第92题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
参考答案:ABD
参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第93题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
参考答案:ABCD
第94题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。
A.旁站记录
B.材料设备验收记录
C.培训记录
D.不合格品处理记录
E.管理评审记录
参考答案:ABD
第95题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
参考答案:BCD
第96题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
参考答案:BCDE
第97题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
参考答案:ABC
第98题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量
参考答案:BCE
第99题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
参考答案:CDE
第100题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第101题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
参考答案:BD
第102题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第103题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
参考答案:AE
第104题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
参考答案:AD
第105题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。
A.设计方案及图纸的审查
B.组织对设计的评审
C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成
D.参与设计计算及绘图工作
E.参与设计交底与图纸会审
参考答案:ABC
第106题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。
A.文化水平
B.技术水平
C.控制能力
D.使用能力
E.身体素质
参考答案:ABCE
第107题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
参考答案:ABC
第108题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
参考答案:CE
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第109题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
参考答案:ABCD
第110题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。
A.比较实际进度与计划进度
B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
C.分析进度偏差是否大于总时差
D.分析进度偏差是否大于自由时差
E.重新编制进度计划网络图
参考答案:BCD
第111题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
参考答案:BCD
第112题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。
A.保证项目建设的连续性
B.增强建设工作的预见性
C.确保项目按期动用
D.编报工程建设年度计划的依据
E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制
参考答案:ABCD
第113题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
参考答案:ABE
第114题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
参考答案:BDE
参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第115题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
参考答案:BCE
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第116题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
参考答案:BE
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第117题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
参考答案:ABD
第118题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第119题:采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是()。
A.初步设计深度不够，建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
参考答案:BC