最新版注册监理工程师考试题型
最新版注册监理工程师考试题型
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。
A.质量预控
B.承包商自检
C.质量检验
D.技术复核?
参考答案:D
第1题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第2题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
参考答案:B
第3题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第4题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
参考答案:B
第5题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
参考答案:C
第6题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()。
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
参考答案:C
第7题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
A.7
B.14
C.28
D.34
参考答案:B
第8题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
参考答案:C
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第9题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
参考答案:D
第10题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
参考答案:B
第11题:设计人的工作进展不到委托设计任务的一半,由于发包人项目建设资金的筹措问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()。
A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金
C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
参考答案:D
第12题:某工程某分项工程,工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后,工程师又对该分项的质量表示怀疑,于是进行了重新检验,结果发现确实存在问题,则()。
A.费用损失由承包方承担,工期损失发包方由承担
B.费用损失由工程师承担,工期损失由承包方承担
C.费用损失由承包方承担,工期损失由承包方承担
D.费用损失由工程师承担,工期损失由发包方承担
参考答案:C
第13题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。
A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件
C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求
D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字
参考答案:A
第14题:在进行大型工程设备采购招标的过程中,任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人,均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。
A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源
D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源
参考答案:D
第15题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
参考答案:D
第16题:根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
参考答案:A
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A,施工技术事故属于承包人的责任;选项B,异常恶劣天气承包人可以索赔工期;选项C,不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期,不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用;选项D,因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。
第17题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
参考答案:C
第18题:建设工程施工过程中,实施暴(同音字)破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案:B
第19题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案:A
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第20题:接到采购方的书面异议通知后,供货方应在()天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5
B.7
C.10
D.14
参考答案:C
第21题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
参考答案:D
第22题:依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人按比例
参考答案:A
第23题:工程师在确认工期是否顺延时,应当首先()
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
参考答案:D
第24题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
参考答案:C
第25题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
参考答案:C
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第26题:设计招标文件的内容不包括()。
A.设计依据
B.工程项目应达到的技术指标
C.具体的工作量
D.项目限定的工作范围
参考答案:C
第27题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
参考答案:A
第28题:某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人与承包人共同
参考答案:C
第29题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
参考答案:D
第30题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
参考答案:B
第31题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
参考答案:D
第32题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
参考答案:C
第33题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
参考答案:C
第34题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第35题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。
A.承揽合同
B.买卖合同
C.采购合同
D.供应合同
参考答案:B
第36题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第37题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
参考答案:D
第38题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
参考答案:D
第39题:甲.乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保。履行过程中,甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。
A.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲.乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
参考答案:D
第40题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
参考答案:B
第41题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
参考答案:B
第42题:施工过程中,工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行,如检查检验合格时,应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款,相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
参考答案:B
第43题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动
参考答案:D
第44题:施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
参考答案:A
第45题:施工合同履行中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()
A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求
B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸
C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单
D.中标通知书.工程报价单.投标书
参考答案:C
第46题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第47题:在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是().
A.监理招标
B.设计招标
C.施工施工总承包招标
D.特殊地段施工招标。
参考答案:B
第48题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
第49题:根据《标准施工合同》,当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是()。
A.图纸→专用合同条款→中标通知书
B.图纸→中标通知书→专用合同条款
C.中标通知书→图纸→专用合同条款
D.中标通知书→专用合同条款→图纸
参考答案:D
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
参考答案:ACDE
第51题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
参考答案:ABD
第52题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第53题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
参考答案:AE
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第54题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第55题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第56题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第57题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
参考答案:ACDE
第58题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
参考答案:ACD
第59题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第60题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第61题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第62题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
参考答案:ABC
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第64题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第65题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
参考答案:BDE
第66题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第67题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
参考答案:BCD
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第68题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
参考答案:CD
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第69题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
参考答案:ABC
第70题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
参考答案:AE
第71题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
参考答案:ABD
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第72题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第73题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
参考答案:ABC
第74题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第75题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第76题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
参考答案:AC
第77题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
参考答案:AE
第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
参考答案:BE
第79题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
参考答案:ABE