海南省海口注册监理工程师预习题
海南省海口注册监理工程师预习题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
参考答案:D
第1题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。
A.施工材料的采购
B.重要设备.材料的采购
C.勘察.设计服务的采购
D.监理服务的采购
参考答案:B
第2题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
参考答案:A
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
第3题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
参考答案:B
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第4题:关于评标委员会的说法，正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
参考答案:A
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
第5题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任
参考答案:C
第6题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
参考答案:B
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
第7题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
参考答案:C
第8题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
参考答案:B
第9题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延
B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延
D.费用由承包人承担，工期给予顺延
参考答案:B
第10题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
参考答案:B
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第11题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
参考答案:C
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。
第12题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
参考答案:A
第13题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
参考答案:D
参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第14题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
第15题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
参考答案:D
第16题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。
A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人
B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
参考答案:D
第17题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
参考答案:D
第18题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。
A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长，并要求修改投标文件
C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长，但无权收回投标保证金
参考答案:A
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第19题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
参考答案:C
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。
第20题:设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
参考答案:A
第21题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。
A.予以验收
B.有条件验收
C.重新进行验收
D.专门验收
参考答案:C
第22题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
参考答案:D
参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
参考答案:B
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第24题:下列说法错误的是()
A.工程师是受业主聘用的
B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方
C.工程师无权改变合同
D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务
参考答案:B
第25题:依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
参考答案:B
第26题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。
A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书
参考答案:D
第27题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关
参考答案:A
第28题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不需工程师认可，费用由承包人承担
D.不需工程师认可，费用由发包人承担
参考答案:B
第29题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
参考答案:D
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第30题:()适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.计量估价合同
参考答案:B
第31题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
参考答案:B
第32题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:A
第33题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
参考答案:A
第34题:凡是()的单位，均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书，具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
参考答案:B
第35题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.15
D.28
参考答案:B
第36题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
参考答案:D
参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。
第37题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。
A.计算方式
B.结算方式
C.价款的支付期限
D.价款支付日期
参考答案:D
第38题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
参考答案:C
第39题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
参考答案:D
第40题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
参考答案:C
第41题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
参考答案:C
第42题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。
A.价目表的寄送
B.招标公告
C.投标书
D.招股说明书
参考答案:C
第43题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。
A.l-2人
B.l-3人
C.1-4人
D.1-5人
参考答案:B
第44题:为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当()。
A.由承包方承担
B.由发包方承担
C.由工程师承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
参考答案:D
第45题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
参考答案:D
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。
第46题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失
B.发包人人员伤亡和其他财产损失
C.承包人人员伤亡和其他财产损失
D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用
参考答案:C
第47题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
参考答案:A
第48题:资格预审程序中应首先进行()。
A.资格预审资料分析
B.发出资格预审通知书
C.发布资格预审通告
D.发售资格预审文件
参考答案:C
第49题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会
B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会
D.有管辖权的人民法院
参考答案:C
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第51题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
参考答案:ABE
参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第52题:在动态控制过程中，应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
参考答案:BCD
第53题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
参考答案:ACE
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第54题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
参考答案:ABDE
第55题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第56题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
参考答案:ABCD
第57题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
参考答案:BCE
第58题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
参考答案:ACE
第59题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第60题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
参考答案:ABCE
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第61题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担
D.承包人设备的损坏由承包人承担
E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金
参考答案:ABD
第62题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
参考答案:ACE
参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。
第63题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
参考答案:CDE
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第64题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
参考答案:ACD
第65题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
参考答案:ABCD
第66题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
参考答案:ABCD
第67题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
参考答案:DE
第68题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
参考答案:ABD
第69题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
参考答案:ABDE
第70题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
参考答案:BD
第71题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间
参考答案:BCDE
第72题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
参考答案:AC
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第73题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第74题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
参考答案:ABE
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。
第75题:关于投标预备会的说法，正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
参考答案:BD
第76题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。
A.采购人可以是发包人，也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
参考答案:ADE
参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。
第77题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
参考答案:AD
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第78题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
参考答案:ACD
第79题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
参考答案:BCDE
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。