新版湖南省长沙注册监理工程师在线考核试题
新版湖南省长沙注册监理工程师在线考核试题
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
参考答案:C
第1题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
参考答案:B
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第2题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。
A.通知中标结果，但不退还投标保证金
B.通知中标结果并退还投标保证金
C.不通知中标结果，但退还投标保证金
D.不通知中标结果，也不退换投标保证金
参考答案:B
第3题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。
A.未密封投标文件的
B.关键内容字迹无法辨认的
C.未提供投保证金和投标保证的
D.无项目经理印章的
参考答案:D
第4题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.组合计价合同
参考答案:A
第5题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
参考答案:B
第6题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
参考答案:D
第7题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。
A.施工图设计未达到设计深度
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.设计人对外商的设计资料进行审查
D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
参考答案:D
第8题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。
A.预付款的金额不少于合同价22％
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款
参考答案:C
第9题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。
A.施工方案
B.设计变更的期限
C.竣工验收的标准
D.合理使用年限
参考答案:D
第10题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
参考答案:D
第11题:设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
参考答案:A
第12题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
参考答案:A
参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第13题:划分采购标和包的基本原则不包括()。
A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的
B.能保证供货时间
C.能保证供货质量
D.多多益善的原则
参考答案:D
第14题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
参考答案:B
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第15题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
参考答案:A
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第16题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
参考答案:A
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第17题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
参考答案:B
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第18题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
参考答案:C
第19题:设计评标时，设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求
参考答案:D
第20题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。
A.投标价
B.评标价
C.议标价
D.招标价；
参考答案:A
第21题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天
参考答案:B
第22题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担
参考答案:C
参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。
第23题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
参考答案:A
第24题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
参考答案:D
第25题:()是指买受人分期支付价款。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
参考答案:D
第26题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
参考答案:C
参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第27题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。
A.编制技术设计文件
B.提出技术设计计划
C.设备设计
D.参加初步审查，并作必要修正
参考答案:C
第28题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
参考答案:D
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。
第29题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。
A.词语定义及合同文件
B.分包工程概况
C.竣工验收与结算
D.工期
参考答案:B
第30题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
参考答案:B
第31题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()
A.合同工期
B.工程承包范围
C.合同生效时间
D.违约.索赔和争议
参考答案:D
第32题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不需工程师认可，费用由承包人承担
D.不需工程师认可，费用由发包人承担
参考答案:B
第33题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()
A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数
B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数
C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
参考答案:B
第34题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是()
A.总价合同
B.单价合同
C.成本合同
D.成本加酬金合同
参考答案:C
第35题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。
A.是终局性的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力
C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力
参考答案:D
第36题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
参考答案:C
第37题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明.分析评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质地理环境特征
B.地质岩土工程条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
参考答案:D
第38题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
参考答案:B
参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
第39题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。
A.人民法院
B.监理单位
C.建设行政主管部门
D.建设单位
参考答案:A
第40题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
A.合同尚未成立
B.缔约一方受有损失
C.缔约当事人有过错
D.违反先合同义务
参考答案:A
第41题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
参考答案:C
第42题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任
参考答案:A
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
第43题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。
A.法律规定
B.国家强制性
C.合同约定
D.工程所在地
参考答案:C
第44题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
参考答案:B
第45题:因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过()。
A.项目的直接损失
B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察.设计费
D.返工项目的费用
参考答案:D
第46题:在评标委员会成员中，不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
参考答案:B
第47题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第48题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。
A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长
B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金
C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金
D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金
参考答案:D
第49题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
参考答案:BCE
第51题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第52题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
参考答案:AD
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第53题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间
参考答案:BCDE
第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
参考答案:BD
第55题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
参考答案:BDE
参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第56题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACD
第57题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
参考答案:ABCD
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第58题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第59题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
参考答案:ACE
第60题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
参考答案:BD
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第61题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
参考答案:ABC
第62题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
参考答案:BD
第63题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
参考答案:BCDE
第64题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
参考答案:ACD
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。
第65题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
参考答案:AD
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第66题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
参考答案:BDE
第67题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第68题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
参考答案:ACDE
第69题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
参考答案:BCD
第70题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
参考答案:ABCD
第71题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
参考答案:ABDE
参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第72题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
参考答案:ABD
第73题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
参考答案:ACDE
第74题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
参考答案:ACDE
第75题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第76题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
参考答案:AE
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第77题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
参考答案:DE
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。
第78题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
参考答案:ABCD
第79题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。