山东省监理工程师考试题型
山东省监理工程师考试题型
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()
A.长期.短期
B.长期.长期
C.短期.长期
D.短期.短期
参考答案:B
第1题:建设工程风险按照风险影响范围划分为()。
A.局部风险和总体风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.建设单位的风险.设计单位的风险.施工单位的风险.工程监理单位的风险
D.自然风险.社会风险.经济风险.法律风险和政治风险
参考答案:A
第2题:总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者，应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者，这体现了()原则。
A.公平.公正
B.权责一致
C.总监理工程师负责制
D.综合效益原则
参考答案:C
第3题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
参考答案:D
第4题:监理实施细则需经()审批后实施
A.总监理工程师代表
B.工程监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.相应专业监理工程师
参考答案:C
第5题:建设工程监理的服务对象是()。
A.施工单位
B.监理工程师
C.建设单位
D.建设工程
参考答案:C
第6题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。
A.最短
B.经济
C.最长
D.合理
参考答案:D
第7题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
参考答案:D
参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第8题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
参考答案:A
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第9题:工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。
A.严重性
B.随机性
C.可变性
D.多发性
参考答案:C
第10题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人，并说明问题来源
D.应发给全体投标人，但不说明问题来源
参考答案:D
参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。
第11题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。
A.项目编码
B.项目名称
C.计量单位
D.项目特征
参考答案:D
第12题:根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。
A.2
B.3
C.5
D.10
参考答案:D
第13题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
参考答案:A
参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第14题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成，也可以分次移交
B.只能一次移交完成，不可以分次移交
C.只能分次移交完成，不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
参考答案:A
参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。
第15题:对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。
A.投机风险和纯风险
B.投机风险和基本风险
C.基本风险和特殊风险
D.特殊风险和技术风险
参考答案:A
第16题:施工阶段质量控制中，()是对工程质量进行全面监督.检查与控制的重要手段。
A.下达指令文件
B.现场监督和检查
C.审核技术文件.报告和报表
D.规定质量监控工作程序
参考答案:C
第17题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
参考答案:C
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
第18题:某建设单位，迫使承包方以低于成本的价格竞标，有关部门发现后，责令其改正，并可以处以()万元罚款。
A.10～30
B.25～50
C.20～50
D.10～20
参考答案:C
第19题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。
A.竣工文件
B.投标文件
C.施工文件
D.招标文件
参考答案:D
第20题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
参考答案:C
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。
第21题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7，14
B.21，14
C.14，21
D.14，7
参考答案:B
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第22题:对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。
A.排除不合格的投标人
B.选择实力强的投标人
C.排除不满意的投标人
D.便于对投标人能力进行考察
参考答案:A
第23题:比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有:平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。
A.多于
B.少于
C.等于
D.数量不固定
参考答案:A
第24题:施工监理机构的层次不包括()。
A.决策层
B.协调层和执行层
C.管理层
D.作业层
参考答案:C
第25题:用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据()。
A.客观概率
B.主观概率
C.平均概率
D.实际概率
参考答案:B
第26题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
参考答案:B
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第27题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。
A.分权管理
B.跨度适中
C.责任明确
D.经济效率
参考答案:D
第28题:《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。
A.向发证机关申请延期
B.重新办理开工报告的批准手续
C.按照国家有关规定进行公示
D.承担相应的赔偿责任
参考答案:B
第29题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
参考答案:C
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第30题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第31题:工程保险合同的内容较为复杂，保险费()。
A.由国家规定统一固定的费率
B.由保监会规定统一固定的费率
C.由保险人规定统一固定的费率
D.没有统一固定的费率
参考答案:D
第32题:建设单位直接采购或招标采购设备时，()要协助编制设备采购方案。
A.监理工程师
B.总包单位
C.安装单位
D.项目经理
参考答案:A
第33题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
参考答案:B
参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第34题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效
参考答案:A
参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第35题:从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。
A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工准备期
D.施工实施期
参考答案:C
第36题:某监理单位打算申请综合资质，则该单位至少应有()名注册监理工程师。
A.5
B.15
C.45
D.60
参考答案:D
第37题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。
A.效果
B.代价
C.效果和代价
D.效果或代价
参考答案:C
第38题:《建设工程监理合同(示范文本)》的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
参考答案:A
第39题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位
参考答案:B
第40题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋.资料设备等，应该在()中明确约定派遣或提供的对象.数量和时间。
A.附录a
B.附录b
C.专用条件
D.通用条件
参考答案:B
第41题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。
A.预防计划
B.安全计划
C.灾难计划
D.应急计划
参考答案:D
第42题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。
A.长期.短期
B.长期.长期
C.短期.长期
D.短期.短期
参考答案:B
第43题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
参考答案:A
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。
第44题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
参考答案:A
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第45题:施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括()。
A.受理单位工程竣工验收报告
B.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告
C.组织工程预验收
D.组织竣工验收
参考答案:D
第46题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是()。
A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审
参考答案:C
第47题:根据《建设工程监理规范》，()是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定.建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A.工程计量
B.巡视
C.平行检验
D.旁站管理
参考答案:C
第48题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
参考答案:B
第49题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
参考答案:D
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:平行承发包模式的特点是()。
A.有利于缩短工期
B.有利于减少合同数量
C.有利于质量控制
D.有利于选择承建单位
E.有利于投资控制
参考答案:ACD
第51题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
参考答案:BDE
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第52题:建设工程的协调分为()。
A.人员／人员界面
B.人员／系统界面
C.系统／环境界面
D.系统／系统界面
E.人员／环境界面
参考答案:ACD
第53题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。
A.投机风险
B.政治风险
C.基本风险
D.经济风险
E.自然风险
参考答案:BDE
第54题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
参考答案:ABCD
第55题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。
A.审查施工单位的施工组织设计
B.审查施工单位的施工进度
C.协调各单位关系
D.预防并处理好工期索赔
E.审查确认施工分包单位
参考答案:BCD
第56题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
参考答案:BCD
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第57题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
参考答案:AB
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
参考答案:ABDE
参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第59题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
参考答案:ACDE
第60题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
参考答案:ABD
参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第61题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开，每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
参考答案:AE
第62题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。
A.建立非基金储备
B.从现金净收入中支出
C.保险
D.自我保险
E.母公司保险
参考答案:ADE
第63题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。
A.简单
B.一般
C.较复杂
D.复杂
E.很复杂
参考答案:BCD
第64题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
参考答案:ACD
第65题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
参考答案:ACD
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第66题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
参考答案:ACD
第67题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
参考答案:ACD
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第68题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
参考答案:ABCD
第69题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
参考答案:BCDE
第70题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
参考答案:BCD
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。
第71题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。
A.工程情况
B.市场情况
C.贷款协议要求
D.业主对施工方要求
E.分包的实力
参考答案:ABC
第72题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第73题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
参考答案:ABDE
第74题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
参考答案:ACE
参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。
第75题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
参考答案:ACDE
第76题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。
A.要素有用性原理
B.动态相关性原理
C.最大效益性原理
D.主观能动性原理
E.规律效应性原理
参考答案:ABDE
第77题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
参考答案:ACD
第78题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。
A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的
B.工程咨询和信息技术相结合的产物
C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势
D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势
E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势
参考答案:ABD
第79题:仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面:()。
A.为决策者提供科学合理的建议
B.保证工程的顺利实施
C.为客户提供信息和先进技术
D.发挥准仲裁人的作用
E.促进国际间工程领域的交流和合作
参考答案:ABCD