最新甘肃省监理工程师在线考核题库
最新甘肃省监理工程师在线考核题库
一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。
A.发包人编制，承包人核对
B.造价咨询人编制，承包人核对
C.承包人编制，发包人核对
D.监理机构编制，发包人核对
参考答案:C
第1题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
参考答案:C
第2题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。
A.设计差错
B.盲目抢工
C.使用不当
D.违背基本建设程序
参考答案:B
第3题:在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作()。
A.实际进度影响工程总工期
B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间
C.由非关键工作转变为关键工作
D.总时差大于零
参考答案:B
第4题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.中等质量事故
参考答案:B
第5题:根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发出过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求
参考答案:A
参考解析:项目经理发出的指令或变更导致合同价款的补偿时，如果项目经理认为承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。
第6题:关于工程计量的说法，正确的是()。
A.所有工程内容必须按月计量
B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量
C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定
D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实
参考答案:C
第7题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
参考答案:B
第8题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
参考答案:A
第9题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
参考答案:C
参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第10题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
参考答案:D
第11题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
参考答案:D
第12题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行，使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
参考答案:C
第13题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。
A.年度计划项目表
B.投资计划年度分配表
C.工程项目总进度计划
D.年度竣工投产交付使用计划表
参考答案:D
第14题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。
A.监理单位法定代表人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
参考答案:B
第15题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
参考答案:C
第16题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回
参考答案:A
参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。
第17题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
参考答案:B
第18题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
参考答案:C
第19题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部分项工程
D.建设项目
参考答案:C
第20题:设计交底的主要内容一般不包括()。
A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释
B.设计地震烈度是否符合当地要求
C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明
D.施工图设计文件总体介绍
参考答案:B
第21题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
参考答案:B
第22题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。
A.确定投资目标
B.确定资金使用计划
C.结算已完工程费用
D.提出投资目标调整建议
参考答案:A
第23题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
参考答案:D
参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第24题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
参考答案:C
第25题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。
A.2300
B.2360
C.2380
D.2430
参考答案:B
第26题:当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
参考答案:D
第27题:对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经()论证同意后方可订货。
A.设计单位
B.监理工程师
C.业主
D.主管部门
参考答案:B
第28题:工程设计变更由()审查准。
A.业主
B.监理工程师
C.原设计单位
D.造价工程师
参考答案:B
第29题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。
A.实际施工完成的全部工程量
B.工程实体量和损耗量之和
C.形成工程实体为准，以完成后的净值
D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值
参考答案:C
第30题:在时标网络计划的坐标体系中，()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。
A.日历坐标体系
B.计算坐标体系
C.间接坐标体系
D.工作日坐标体系
参考答案:A
第31题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
参考答案:B
第32题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
参考答案:C
第33题:组织流水施工时，流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间
D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间
参考答案:C
第34题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。
A.国家统配
B.部门统配
C.市场采购
D.国外订货
参考答案:C
第35题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。
A.300
B.200
C.150
D.100
参考答案:C
第36题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大，生产规模比值在()之间，则指数N的取值近似为1。
A.0.5~1
B.0.5~2
C.1~2
D.0.1~1
参考答案:B
第37题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
参考答案:B
第38题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
参考答案:A
第39题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
参考答案:C
第40题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
参考答案:B
第41题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
参考答案:D
第42题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
参考答案:A
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第43题:工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是()。
A.因果分析图法
B.相关图法
C.直方图法
D.控制图法
参考答案:B
第44题:下列费用中，属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
参考答案:B
第45题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
参考答案:A
第46题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
参考答案:C
第47题:绘制()不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制定改造的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
参考答案:B
第48题:施工图设计文件审查是指()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
参考答案:C
第49题:除编制建设单位负责供应的物资计划外，监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。
A.上级部门
B.建设单位
C.物资生产部门
D.施工单位和专门物资采购供应部门提交
参考答案:D
第50题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
参考答案:B
第51题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
参考答案:C
参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。
第52题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
参考答案:C
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。
第53题:价值工程的核心是()。
A.项目成本分析
B.降低项目价格
C.提高项目(或产品)价值
D.增加产品功能
参考答案:C
第54题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
参考答案:B
第55题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变
参考答案:D
参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。
第56题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
参考答案:D
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第57题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
参考答案:B
第58题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
参考答案:B
第59题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷
参考答案:B
第60题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
参考答案:C
第61题:验收建筑节能分部工程质量，应由()组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
参考答案:B
第62题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
参考答案:C
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。
第63题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
参考答案:B
参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第64题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
参考答案:D
第65题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。
A.专业监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.总监理工程师
参考答案:A
第66题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
参考答案:B
第67题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。
A.企业环境
B.企业历史数据的统计分析
C.实地考察
D.市场环境
参考答案:A
第68题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。
A.工程施工承包合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程设计合同
参考答案:A
参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。
第69题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
参考答案:C
第70题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。
A.审核索赔文件
B.签证索赔文件
C.审核已完工程实物量
D.将实际投资与计划投资进行比较
参考答案:D
第71题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态，发现质量问题，但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
参考答案:B
第72题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
参考答案:A
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第73题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。
A.安全性
B.可靠性
C.经济性
D.与环境的协调性
参考答案:C
第74题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
参考答案:B
第75题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
参考答案:C
第76题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。
A.29.41%
B.33.33%
C.50.00%
D.62.50%
参考答案:D
第77题:双代号网络图中虚工作的特征是()。
A.不消耗时间，但消耗资源
B.不消耗时间，也不消耗资源
C.只消耗时间，不消耗资源
D.既消耗时间，也消耗资源
参考答案:B
第78题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
参考答案:A
第79题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
参考答案:A
参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。
二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第80题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
参考答案:ACE
第81题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能，支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
参考答案:BCD
第82题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。
A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响
B.参与处理索赔事宜
C.审核承包商编制的施工组织设计
D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测
E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告
参考答案:AB
第83题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
参考答案:AC
第84题:工程质量缺陷可分为()。
A.可整改质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.暂时质量缺陷
D.永久质量缺陷
E.常规质量缺陷
参考答案:ABD
第85题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
参考答案:ACE
第86题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
参考答案:ACO
第87题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
参考答案:ACE
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第88题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。
A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系
B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作
C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值
D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象
E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作
参考答案:CD
第89题:阶段性设计进度计划包括()。
A.年.季.月度设计进度计划
B.设计准备工作进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.技术设计工作进度计划
E.施工图设计进度计划
参考答案:BCE
第90题:分部工程质量验收合格条件有()。
A.所含主要分项工程地质量验收合格
B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定
C.有关环境保护抽样检验结果符合规定
D.观感质量符合要求
E.质量控制资料完整
参考答案:BCDE
第91题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
参考答案:ABCD
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第92题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
参考答案:BD
第93题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
参考答案:BD
第94题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。
A.单项工程综合概算
B.工程建设其他费用概算
C.预备费用概算
D.单位工程概算
E.固定成本概算
参考答案:ABC
第95题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
参考答案:ABCD
第96题:建筑工程管理()方法不仅缩短了工程项目的建设工期，还可以使部分工程分批投产，提前获得收益，其特点包括(B)。
A.动态控制设计进度
B.分阶段进行设计.招标施工.分批交付使用
C.不断调节设计进度计划
D.分阶段进行设计，全部工程竣工后一并交付使用
参考答案:CM
第97题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
参考答案:ABDE
第98题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
参考答案:BCE
第99题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
参考答案:ACDE
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第100题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
参考答案:ABDE
第101题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
参考答案:BCE
第102题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
参考答案:AE
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第103题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
参考答案:ABD
参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
第104题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
参考答案:ACD
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第105题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
参考答案:BD
参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第106题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
参考答案:ABDE
第107题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
参考答案:ACDE
第108题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。
A.检测现场所用的建筑材料质量
B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为
C.检查工程实体质量
D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容
E.监督工程质量验收
参考答案:BCE
第109题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务
参考答案:BE
第110题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
参考答案:BC
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。
第111题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。
A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标
B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更
D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施
参考答案:CD
第112题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
参考答案:BC
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第113题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。
A.对工期延误收取误期损失赔偿金
B.对工期提前给予奖励
C.加强索赔管理，公正的处理索赔
D.对应急赶工给予优厚的赶工费用
E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响
参考答案:ABD
第114题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。
A.增加工作面
B.改进施工计划
C.增加施工人员
D.采用更先进的施工机械
E.采用更先进的施工工艺和施工技术
参考答案:DE
第115题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。
A.施工缝的处理应按施工技术方案执行
B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求
C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架
D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板
E.钢筋的接头宜设置在受力较小处
参考答案:BCD
第116题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。
A.固定价
B.总价
C.可调价
D.成本加奖罚
E.成本加固定金额酬金
参考答案:DE
第117题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
参考答案:AB
第118题:编制标底价格应遵循的原则有()。
A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内
B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合
C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等
D.按企业级别取费
E.一个工程只能编制一个标底
参考答案:ABCE
第119题:在施工质量控制点选择的原则中，应将()作为质量控制点的对象。
A.地下防水层施工
B.预应力结构的张拉工序
C.复杂曲线模板的放样
D.采用新材料的部位
E.检验批
参考答案:ABCD