2022年海南省一建机电科目考试题型

2022年海南省一建机电科目考试题型


一.单选题(共有20题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:关于长距离输电线路钢塔架基础施工测量,论述正确的有()。

A.塔架基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/1000

B.当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80米;同时,不宜小于20米

C.就一段架空送电线路来说,其测量视距长度,不宜超过300米

D.大跨越档距的测量通常采用红外线测距法以满足测距相对误差的要求

参考答案:B

参考解析:测量的方法,长距离输电线路钢塔架基础施工的测量内容,也可以写成。答案A,书上没有相关叙述;答案C的正确说法:其测量视距长度,不宜超过400米。答案D的正确说法:大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。


第1题:工业炉窑烘炉前应完成的工作是()。

A.对炉体预加热

B.烘干烟道和烟囱

C.烘干物料通道

D.烘干送风管道

参考答案:B


第2题:关于选用保冷材料的说法,正确的是()。

A.导热系数乘以材料单价,值越大越经济

B.宜选用闭孔型材料

C.纤维状保冷材料密度越小,导热系数越小

D.保冷材料的吸湿率越高越好

参考答案:B

参考解析:当有数种保温材料可供选择时,应首选导热系数小.材料价格便宜的材料。即材料的导热系数乘以材料的单位价格(元/M3),其值越小越经济。一般情况下材料密度越小,导热系数就越小。但是,对纤维状材料,当密度小到一定值时,在材料的气孔中辐射.对流两种传热方式的影响加强了,反而使导热系数增加。材料或制品宜为闭孔型,吸水及吸湿率低,耐低温性能好。P160-161


第3题:电梯设备进场验收的随机文件中不包括()。

A.电梯安装方案

B.设备装箱单

C.电气原理图

D.土建布置图

参考答案:A


第4题:关于机电工程无损检测人员的说法,正确的是()。

A.无损检测人员的资格证书有效期以上级公司规定为准

B.无损检测ⅰ级人员可评定检测结果

C.无损检测ⅱ级人员可审核检测报告

D.无损检测ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺

参考答案:D

参考解析:Ⅰ级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告。Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。P308


第5题:()电线适用于450/750V及以下的家用电器.小型电动工具.仪器仪表等,长时间允许工作温度不应超过65℃。

A.rv型

B.bx型

C.rx型

D.bv型

参考答案:A


第6题:()是无负压给水设备的核心部件。

A.变频增压泵

B.缓闭式单向阀

C.真空消除器

D.plc(可编程逻辑控制器)

参考答案:C

参考解析:187建筑管道施工技术要求中,建筑管道先进适用技术内容。无负压给水设备的选用能直接与自来水管网连接,对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。真空消除器是本设备的核心。


第7题:对于工业管道,当现场条件不允许进行液压和气压试验时,经设计或建设单位同意,可以采用其他方法代替,则下列说法错误的是()。

A.所有环向.纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测

B.除环向.纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的焊缝应进行100%渗透检测

C.所有环向.纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%超声检测。

D.所有环向.纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%磁粉检测。

参考答案:D

参考解析:除环向.纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组成件连接的焊缝)应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。


第8题:下列电工测量仪器仪表中,属于较量仪表的是()。

A.兆欧表

B.机械示波器

C.钳形表

D.电位差计

参考答案:D


第9题:在流动式起重机吊装重物前必须对其工作位置的地基进行处理,处理后按规定对地基进行()。

A.加固处理

B.钻孔试验

C.耐压力测试

D.设计强度校核

参考答案:C

参考解析:本题考查的是流动式起重机的选用。处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计。P35。


第10题:涡轮流量计的信号线应采用的线缆是()。

A.塑铜线

B.屏蔽线

C.控制电缆

D.裸铜线

参考答案:B


第11题:关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()。

A.每年至少组织一次综合应急预案演练

B.每年至少组织一次专项应急预案演练

C.每半年至少组织一次现场处置方案演练

D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练

参考答案:D


第12题:适合于重型吊装的地锚是()。

A.全埋式地锚

B.嵌人桩式地锚

C.活动式地锚

D.利用已有建.构筑物的地锚

参考答案:A


第13题:8二级真题下列关于耐火喷涂料施工技术要求的说法,错误的是()。

A.喷涂方向与受喷面成60°~75°夹角

B.喷涂应分段连续进行

C.喷涂料应采用半干法喷涂

D.施工中断时,宜将接槎处做成直槎

参考答案:A

参考解析:本题考查的是耐火喷涂料施工技术要求。选项A,喷涂方向应垂直于受喷面。P151。


第14题:某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误,项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题,该措施属于项目目标控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

参考答案:A


第15题:广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的成本较低的单一活性保护气体是()。

A.氩气

B.氦气

C.二氧化碳

D.氩气和二氧化碳的混合气体

参考答案:C

参考解析:焊接保护气体中,二氧化碳(CO2)气体是唯一适合于焊接的单一活性气体,CO2气体保护焊具有焊速高.熔深大.成本低和全空间位置焊接,广泛应用于碳钢和低合金钢的焊接。


第16题:自动化仪表工程中塑料绝缘电缆敷设时的环境温度应不低于()。

A.0℃

B.-5℃

C.-10℃

D.-15℃

参考答案:A

参考解析:1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃。


第17题:进行首检的起重机械,使用单位应提供()。

A.产品质量证明材料

B.产品说明书

C.使用说明书

D.相关技术参数

参考答案:A

参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验。进行首检的起重机械,使用单位应提供产品质量证明材料。


第18题:有关吊装计算载荷的说法,正确的是()。

A.动载荷系数的起因是运动过程产生的

B.不均匀载荷系数仅是由于多台起重机工作不同步

C.动载荷系数为1.15~1.3

D.吊装计算载荷即是起重机所能承受的最大载荷

参考答案:A

参考解析:本题考查的是起重机械的分类.适用范围及基本参数。动载荷系数:起重机在吊装重物的运动过程中所产生的对起吊机具负载的影响而计入的系数。P33。


第19题:下列绝热材料中,宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是()。

A.岩棉

B.矿渣棉

C.玻璃棉

D.泡沫玻璃

参考答案:D

参考解析:在常用绝热材料及制品中,泡沫玻璃是理想的保冷绝热材料,同时不会自燃也不会被烧损,也是优良的防火材料,符合题意要求。


二.多选题(共有10题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第20题:金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施有()。

A.先焊短焊缝,后焊长焊缝

B.焊工均匀分布,同向分段焊接

C.焊工均匀分布,对称施焊

D.初层焊道采用分段退焊法

E.初层焊道采用跳焊法

参考答案:ADE

参考解析:本题考查的是金属储罐的焊接工艺及顺序。中幅板:搭接焊接接头可采用焊条电弧焊。先焊短焊缝,后焊长焊缝。初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;选项B属于弓形边缘板;选项C属于罐底与罐壁连接的角焊缝。P121


第21题:分项工程质量验收记录表签字人包括()。

A.施工单位专业技术质量负责人

B.施工单位项目部技术负责人

C.建设单位专业技术负责人

D.设计单位技术负责人

E.监理工程师

参考答案:ACE

参考解析:分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人;建设单位专业技术负责人;监理工程师。


第22题:有关耐火浇注料施工技术要求,正确的有()。

A.不应在搅拌好的耐火浇注料内任意加水或其他物料

B.浇注用的模板应有足够的光洁度和韧性

C.与浇注料接触的隔热砌体表面,应采取保温措施

D.对模板应采取防粘措施

E.在前层浇注料初凝前,应将次层浇注料浇筑完毕

参考答案:ADE

参考解析:本题考查的是耐火浇注料施工技术要求。在施工中,不得任意改变耐火浇注料的配合比,不应在搅拌好的耐火浇注料内任意加水或其他物料。浇注用的模板应有足够的强度和刚度;与浇注料接触的隔热砌体表面,应采取防水措施。P150。


第23题:关于耐火陶瓷纤维施工技术一般规定的说法.正确的有()。

A.制品不得受潮和挤压

B.制品的切口不宜整齐

C.粘结剂使用时宜搅拌均匀

D.粘切面应均匀涂刷粘结剂

E.耐火陶瓷纤维表面应做防火处理

参考答案:ACD


第24题:下列管道中.属于仪表管道的有()。

A.测量管道

B.气源管道

C.蒸汽管道

D.液压管道

E.伴热管道

参考答案:ABDE


第25题:建筑电气工程中,槽盒内的敷线要求有()。

A.同一槽盒内可同时敷设绝缘导线和电力电缆

B.同一路径无抗干扰要求的线路可敷设于同一槽盒内

C.槽盒内的绝缘导线截面不应超过槽盒内截面的40%

D.槽盒内的绝缘导线的根数不宜超过50根

E.非电力绝缘导线的总截面不应超过槽盒内截面的50%

参考答案:BCE


第26题:起重机最大起升高度相关的参数有()。

A.待吊设备高度

B.待吊设备直径或宽度

C.索具高度

D.基础和地脚螺栓高度

E.起重机回转中心距设备的距离

参考答案:ACD


第27题:保冷结构中.保护层的主要功能有()。

A.防止基体因受潮而腐蚀

B.防止火灾

C.防止外力破坏

D.阻止热流进入

E.保护保冷机构免遭水分侵人

参考答案:CE


第28题:交流同步电动机的主要缺点包括()。

A.结构较复杂

B.转速恒定

C.价格较贵

D.功率因数可调

E.启动麻烦

参考答案:ACE


第29题:工业管道工程交接验收前,建设单位应检查施工单位的基数文件,其中包括()。

A.材料代用单

B.安全阀校验报告

C.管道元件检查记录

D.管道安装竣工图

E.管道元件复检报告

参考答案:ADE


案例分析题(共有5题)

第30题:

A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。
  A公司将3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。
  A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。
  变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。
  建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。


1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压编到多少天?

参考答案:1)变电所安装计划工期为58天【3分】   2)如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到48天【2分】


2.计算B公司电排管CP1、SP1,判断B公司电缆排管工进度提前还是落后。

参考答案:1)B公司电缆排管CPT=BCWP/ACP=130X1000/2000065【2分,P329】   2)B公司电缆排管SPI=BCP/BCS=130×1000/130X1500-0.67【2分,P329】   3)SPI<1,B公司电缆排管施工进度落后【1分,P329】


3.电缆管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电应做哪些试验?

参考答案:1)持管施工中的质量管理协调,作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分,P316】   2)10kV电力电应做的试验包括:交流时压试验、直流泄漏试和直流压试验【3分,P87】


4.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合试验要求。

参考答案:1)变压器高低压的绝缘电阻量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分,】   2)监理工程师提出异仪的原因足变压器在额定电压下的冲击合例试验不符合规范要求【2分,P81】   3)正确的冲击合闻试验要求:在额定电压下对变压器的冲击合试验,应进行5次,每次间隔时间宣为5min,应无异常现象【4分,P1】


5.变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?

参考答案:1)变电所工程可以单独验收【1分】   2)A公同可提供工文件包括合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分,P2871】


第31题:

某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
  工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
  变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。
  在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款5万,赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后,变压器因保管不当受潮,干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前,提前6d完工,验收合格。


在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验,主要使用功能符合相应规定。

1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻的措施。

参考答案:1.防雷引下线与接闪器及接地装置可以采取的连接方式:   (1)防雷引下线与接闪器可采用卡接器连接。   (2)防雷引下线与接地装置可采用螺栓连接。   本工程降低接地电阻的措施包括:可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。


2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容?

参考答案:隐蔽工程验收通知书的内容包括:   (1)隐蔽验收内容;   (2)隐蔽形式;   (3)验收时间;   (4)地点。


3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求?

参考答案:本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度要求:   (1)电涌保护器的接地导线位置不宜靠近出线位置;   (2)连接导线长度不宜大于0.5m。   柔性导管长度和与电气设备连接的要求:   (1)柔性导管长度不宜大于0.8m;   (2)柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。


4.列式计算变配电室工程的成本降低率。

参考答案:变配电室工程的成本降低率的计算如下:   (1)原计划费用:10+5+20+10+30+90+80+5+30+4+2=286万元;   (2)工程赶工总费用为:2×1+2×1+3×2+3×2=16万元;   (3)提前6d奖励5×6=30万元;   (4)赶工后实际费用为:286+16+3=30=275万元;   (5)变配电室工程成本降低率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%=(286-275)/286×100%=3.85%;


5.在工程验收时的抽样检验,还有哪些要求应符合相关规定?

参考答案:在工程验收时的抽样检验,还有下列要求应符合相应规定:   (1)接地安全;   (2)节能;   (3)环境保护。


第32题:

某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括:设备及钢结构厂房基础,配电室建筑施工,厂房钢结构制造、安装。一台20t通用桥式起重机安装,一台活塞式氢气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意,A公司将设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工分包给B公司。钢结构厂房、桥式起重机、压缩机及进出口配管如图5所示。
公司编制的压縮机及工艺管道施工程序:压缩机临时就位→□→压缩机固定与灌浆→□→管道焊接…→□→氢气管道吹洗→□→中间交接。
B公司首先完成压缩机基础施工,与A公司办理中间交接时,共同复核了标注在中心标板上的安装基准线和埋设在基础边缘的标高基准点。
A公司编制的起重机安装专项施工方案中,采取两根钢丝绳分别单股捆扎起重机大梁。用单台50t汽车起重机吊装就位,对吊装作业进行危险源辨识,分析其危险因素,制定了预防控制措施。
A公司依据施工质量管理策划的要求和压力管道质量规定,对焊接过程的六个质量控制环节(焊工、焊接材料、焊接工艺、焊接作业、焊接返修)设置质量控制点,对质量控制实施有效的措施。
电动机试运行前,A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设备、控制设备进行了检查,结果符合要求。

1.结合A公司编制的施工程序,分别写出压缩机固定与灌浆、氢气管道吹洗的紧前和紧后工序。

参考答案:压缩机固定与灌浆的紧前工作为安装精度调整与检测,紧后工作为(压缩机)设备装配; 氢气管道吹洗的紧前工作为管道试压,紧后工作为防腐保温。


2.标注的安装基准线包括哪两个中心线?测试安装标高基准点(线)一般采用哪种测量仪器?

参考答案:包括纵向中心线和横向中心线; 一般采用水准仪。


3.在焊接材料的质量控制环节中,应设置哪些质量控制点?

参考答案:①焊材的采购; ②验收及复检; ③保管;


4.公司编制的起重机吊装专项方案中,针对吊装钢丝绳断脱和汽车起重机翻车,应釆取哪些控制措施?

参考答案:针对吊装钢丝绳断脱应釆取的控制措施: 做好吊索、吊具安全系数核算,严格控制吊装设备重量。 针对汽车起重机翻车应采取的控制措施: 严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定。


5.电动机试运行前,对电动机的安装和保护接地还需要做哪些检查?

参考答案:①检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧; ②检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好; ③通电检查电动机的转向是否正确; ④绕线型电动机还应检查滑环和电刷; 保护接地还需要检查:电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4m㎡,有防松弹垫圈。


第33题:

某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了建筑智能化工程施工进度计划(见表4),该进度计划在被安装公司审批时被否定,要求重新编制。
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控部件进行复检,均符合设计要求。
项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40*4镀锌扁钢的焊接搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。


表4建筑智能化工程施工进度计划
项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控件进行复检,均符合设计要求。
项目部依据工程技术文件和智能化建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40×4镀锌扁钢的搭接(见图4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。

1.写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序,深化设计应具有哪些基本的要求?

参考答案:(1)紧前工序是设备供应商的确定。 (2)深化设计的要求: ①自动监控系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化。首先了解建筑物的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后依据监控产品进行深化设计。 ②施工深化中还应做好与建筑给水排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。


2.项目部编制的建筑智能化工程施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表达方的施工进度计划有哪些缺点?

参考答案:(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。 (2)横道图施工进度计划不能反映工作所具有的机动时间,不能反映影响工期的关键工作和关键线路,也就无法反映整个施工过程的关键所在,因而不便于施工进度控制人员抓住主要矛盾,不利于施工进度的动态控制。


3.材料验收有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?

参考答案:材料进场验收要求: (1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样检证明报告。 (2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。 (3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。 (4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。


4.画岀40×4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式,扁钢需要多少面焊接?

参考答案:扁钢需要至少3面焊接。


5.该智能化工程有多少个子分部工程?子分部工程的验收结果由哪些单位填写,记录表签字人有哪些?

参考答案:验收结论由建设单位或监理单位填写。 记录表签字人:建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人,总监理工程师,施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人,设计单位项目负责人。


第34题:

某机电安装公司,承建3000m2工业厂房(带地下室)的施工。该公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。根据双方商定,人工费为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
安装公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:施工前技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场环境情况等。
事件2:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10d,窝工费用合计为3000元。
事件3:5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件4:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件5:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2d,造成人员窝工10个工日。
事件6:5月29日因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件7:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3d进行设计变更,造成人工窝工60个工日,机械窝工9个台班。
安装公司最终按照施合同内容按要求完成完成施工后,向监理单位送交验收申请报告,监理单位根据施工合同、验收标准进行审查,确认工程具备交付使用的条件后,进行了正式验收。

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。

参考答案:对索赔要求的判定如下: (1)事件1:索赔不成立。因挖掘机是承包商负责租赁的,此事件发生原因属于承包商自身责任,不应向厂方提出索赔。 (2)事件2:索赔成立。厂方应向建筑公司提供准确的施工地质条件,因施工地质条件的变化耽误的工期厂方应给与赔偿。 (3)事件3:索赔成立。这是因设计变更引发的索赔,图纸会审阶段因为没有及时发现设计错误的责任本身不在于施工方,施工方没有这个责任和义务,反过来作为设计的委托者——建设方应该有这方面的责任。 (4)事件4:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误,是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的,应提出索赔。 (5)事件5:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。


2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?

参考答案:各事件工期索赔的计算如下: (1)事件2:索赔工期5天(5月15~19日)。 (2)事件3:索赔工期2天。因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量:4500/10=450m3。 现增加工程量900m3,因此应增加工期为:900/450=2(天)。 (3)事件4:索赔工期3天(5月20~22日)。因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。 (4)事件5:索赔工期1天(5月23日)。工程修复导致的工期延长责任由业主承担。 (5)共计索赔工期为:5+2+3+1=11(天)。


3.假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?

参考答案:合理的索赔费用计算如下: (1)事件2:人工费:15×23=345(元)。(注:增加的人工费应按人工费单价计算) 机械费:450×5=2250(元)。(注:机械窝工,其费用应按租赁费计算) 管理费:345×30%=103.5(元)。(注:本题条件为管理费为增加人工费30%,与机械费等无关) (2)事件3:可直接按土方开挖单价计算,可索赔费用为:900×4.2×(1+20%)=4536(元)。(注:与按FIDIC条款计算不一样,FIDIC中土方开挖会加上周边2m的工程量) (3)事件4:费用索赔不成立。(注:因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担) (4)事件5:人工费:30×23=690(元)。 机械费:450×1=450(元)。(注:此时机械窝工1天) 管理费:690×30%=207(元)。 (5)合计可索赔费用为:345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5(元)。